Contrato adjudicado
El objeto del contrato será el siguiente; 1.- El objeto del contrato será la prestación del servicio de Redacción del proyecto de demolición del edificio Añaza, inmueble que se encuentra en construcción en C/ Mayántigo, Barrio Acorán, Distrito Suroeste de Santa cruz de Tenerife. Así como las especificaciones técnicas definidas en el Pliego de prescripciones técnicas: 1. Recopilación de la información de partida 2. Estudio y valoración de las alternativas de ejecución de las obras 3. Coordinación del proyecto con los organismos competentes 4. Redacción del proyecto de obra para la demolición del Edificio de Añaza, inmueble que se encuentra en construcción, sin título habilitante, sito en C/ Mayántigo, Barrio Acorán, Distrito Suroeste de Santa cruz de Tenerife. 5. El proyecto deberá incluir todas las partidas necesarias para realizar, por parte de la propiedad, la petición de oferta de ejecución de obra, incluida la planificación.
Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife adjudicó el 30 de agosto de 2023 este contrato de servicios a Proyemin SL por 115.000 €, un 6 % por debajo de su presupuesto (la baja mediana en este organismo es del 20 %), con una sola oferta, como el 39 % de los lotes de este organismo.
Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de TenerifeServiciosAbiertoCanarias
- Presupuesto
- 122,7 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 115 mil €
- sin IVA
- Baja
- 6 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 1
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. Las comparaciones de ofertas usan la mediana de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses (un valor por lote) y solo se muestran con al menos 10 lotes del organismo o 30 del sector. La baja se calcula por lote, frente a su presupuesto sin IVA; «con baja» es más de un 0,5 % por debajo y la baja mediana se toma solo entre esos, porque muchos contratos se adjudican por su presupuesto exacto (precios unitarios o importes máximos). Mismo periodo y mismos mínimos de muestra que las ofertas. La concentración y las cuotas de cada empresa se calculan sobre el importe atribuido a empresas: sin los techos de acuerdo marco, los importes dudosos ni las adjudicaciones a agrupaciones sin empresa identificada. El desglose por lotes está completo desde 2024; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación. Más en la metodología.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Proyemin SLFormalizado | 115.000 € | Formalizado |
Cómo se compara
Calculado por OpenDataLicit con todos los contratos de la Plataforma
Competencia
Una sola oferta. Es el indicador de competencia más usado en contratación pública: cuantas menos ofertas, menos competencia.
| Referencia | Ofertas |
|---|---|
| Este contrato | 1 |
| Este organismo317 lotes · mediana | 2 |
| Arquitectura e Ingeniería (servicios)28.977 lotes en España · mediana | 3 |
| Toda España496.341 lotes · mediana | 2 |
Contratos con una sola oferta: 39 % de los lotes de este organismo · 33 % en Arquitectura e Ingeniería (servicios) · 47 % en toda España.
Medianas de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses, un valor por lote.
Baja
Se adjudicó con una baja del 6,3 %. En este organismo, el 63 % de los contratos se adjudica con baja, y la mediana de esa baja es del 20 %.
| Referencia | Con baja | Baja mediana |
|---|---|---|
| Este contrato | — | 6,3 % |
| Este organismo308 lotes | 63 % | 20 % |
| Arquitectura e Ingeniería (servicios)24.786 lotes en España | 74 % | 20 % |
| Toda España412.701 lotes | 58 % | 15 % |
Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.
Concentración
Las 5 empresas que más ganan con Consejero Director de la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife suman el 37 % de lo que adjudica a empresas (306,5 M€ en total).
Relación de la empresa con el organismo
Es el primer contrato de Proyemin SL con este organismo.
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Reducción del Plazo de EjecuciónAutomático | Automático | 10 |
| Ampliación del Plazo de GarantíaAutomático | Automático | 5 |
| Capacidad TécnicaAutomático | Automático | 20 |
| Planteamiento técnico y propuesta de ejecuciónJuicio de valor | Juicio de valor | 35 |
| Oferta EconómicaAutomático | Automático | 20 |
| Programa de trabajos y organización técnica para su ejecuciónJuicio de valor | Juicio de valor | 10 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.PDFPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- Pliego de Prescripciones Tecnicas PPT.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 3c05f460-8b22-454e-9115-a0a3ce89c087Documento(abre en una pestaña nueva)
- 9b797612-c124-425f-b93a-16b61c963735Documento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Suministro de material de Ferretería - Categoría 1 del Sistema Dinámico de Adquisición de Suministros. Proyecto Intervenciones en los barrios de Santa Cruz de Tenerife - PLD 2026-27
TenerifeSuministros
Adjudicada a Ferretodo los Majuelos SL
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)21,9 mil €Adjudicado· elAdquisición de arreglos florales para protocolo
TenerifeSuministros
Adjudicada a Floristería Kentia
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)50 mil €Adjudicado· elContrato de adquisición de diverso mobiliario para la Sala Sanabria y Gabinete de Alcaldía
TenerifeSuministros
Adjudicada a Ofimuebles Canarias S.L.U.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)7.496 €Adjudicado· elContrato de servicio de mantenimiento y asistencia para los Actos organizados por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
TenerifeServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)151,5 mil €presupuestoQuedan 8 díasContrato de obras "Proyecto básico y de ejecución de acondicionamiento y cubrición de zonas exteriores CEIP San Fernando"
TenerifeObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)706,5 mil €presupuestoQuedan 13 días
Cómo citar esta página
OpenDataLicit, «El objeto del contrato será el siguiente; 1.- El objeto del contrato será la prestación del servicio de Redacción del proyecto de demolición del edificio Añaza, inmueble que se encuentra en construcción en C/ Mayántigo, Barrio Acorán, Distrito Suroeste de Santa cruz de Tenerife. Así como las especificaciones técnicas definidas en el Pliego de prescripciones técnicas: 1. Recopilación de la información de partida 2. Estudio y valoración de las alternativas de ejecución de las obras 3. Coordinación del proyecto con los organismos competentes 4. Redacción del proyecto de obra para la demolición del Edificio de Añaza, inmueble que se encuentra en construcción, sin título habilitante, sito en C/ Mayántigo, Barrio Acorán, Distrito Suroeste de Santa cruz de Tenerife. 5. El proyecto deberá incluir todas las partidas necesarias para realizar, por parte de la propiedad, la petición de oferta de ejecución de obra, incluida la planificación.», expediente 2023/313, a partir de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. https://opendatalicit.com/licitaciones/12469896-el-objeto-del-contrato-sera-el-siguiente-1-el-objeto-del-contrato-sera-la.