Contrato adjudicado
La ejecución de las obras del proyecto de instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en municipios de Cantabria. Fase II y ADENDA Nº1 Iluminación
ExpedienteOBR02/23Adjudicado· el
Consejo de Administración de Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria S.L. (GESVICAN, S.L.) adjudicó el 18 de diciembre de 2023 este contrato de obras a Gestion de Energia y Entornos Sostenibles SL por 583.133 €, un 23 % por debajo de su presupuesto (2 de 2 lotes adjudicados).
Consejo de Administración de Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria S.L. (GESVICAN, S.L.)ObrasAbiertoCantabria
- Presupuesto
- 753,8 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 583,1 mil €
- sin IVA
- Baja
- 23 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Duración
- 154 días
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Último cambio en el expediente el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. Las comparaciones de ofertas usan la mediana de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses (un valor por lote) y solo se muestran con al menos 10 lotes del organismo o 30 del sector. La baja se calcula por lote, frente a su presupuesto sin IVA; «con baja» es más de un 0,5 % por debajo y la baja mediana se toma solo entre esos, porque muchos contratos se adjudican por su presupuesto exacto (precios unitarios o importes máximos). Mismo periodo y mismos mínimos de muestra que las ofertas. La concentración y las cuotas de cada empresa se calculan sobre el importe atribuido a empresas: sin los techos de acuerdo marco, los importes dudosos ni las adjudicaciones a agrupaciones sin empresa identificada. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Lotes y adjudicatarios
2 de 2 lotes adjudicados
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Lote 1 · Zona Occidental5 ofertas recibidas | ||
| Gestion de Energia y Entornos Sostenibles SLAdjudicado | 290.807 € | Adjudicado |
| Lote 2 · Zona Oriental5 ofertas recibidas | ||
| Gestion de Energia y Entornos Sostenibles SLAdjudicado | 292.326 € | Adjudicado |
Cómo se compara
Calculado por OpenDataLicit con todos los contratos de la Plataforma
Competencia
| Referencia | Ofertas |
|---|---|
| Esta licitaciónmediana de sus 2 lotes | 5 |
| Este organismo14 lotes · mediana | 2 |
| Construcción y Obras (obras)60.743 lotes en España · mediana | 2 |
| Toda España443.773 lotes · mediana | 2 |
Contratos con una sola oferta: 21 % de los lotes de este organismo · 34 % en Construcción y Obras (obras) · 48 % en toda España.
Medianas de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses, un valor por lote.
Baja
Se adjudicó con una baja del 23 %.
| Referencia | Con baja | Baja mediana |
|---|---|---|
| Este contrato | — | 23 % |
| Construcción y Obras (obras)56.418 lotes en España | 75 % | 9,8 % |
| Toda España367.300 lotes | 57 % | 15 % |
Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.
Concentración
Las 5 empresas que más ganan con Consejo de Administración de Gestión de Viviendas e Infraestructuras en Cantabria S.L. (GESVICAN, S.L.) suman el 90 % de lo que adjudica (6,7 M€ en total). Gestion de Energia y Entornos Sostenibles SL es la 2.ª.
Relación de la empresa con el organismo
Gestion de Energia y Entornos Sostenibles SL ha ganado 3 contratos con este organismo desde 2023, por 918,3 mil €.
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Memoria descriptiva del proceso de ejecución.Juicio de valor | Juicio de valor | 20 |
| Proposición EconómicaAutomático | Automático | 49 |
| Calidad de los materialesJuicio de valor | Juicio de valor | 15 |
| Ampliación del plazo de garantíaAutomático | Automático | 6 |
| Programa de mantenimientoJuicio de valor | Juicio de valor | 10 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PCAP PRVE FASE2_Adenda1.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- 7e929692-8a44-48b2-afc7-2ced5f1314b0Documento(abre en una pestaña nueva)
- a111e108-1e4a-4d77-8b58-ffb0dc661962Documento(abre en una pestaña nueva)
- cd6499f2-c277-4972-8429-2fa5456ed1fdDocumento(abre en una pestaña nueva)
- ca4ab06d-28a7-4b79-8cf7-80d24d859c8bDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 0b72449a-b399-4879-b96f-c94b6c2e5d43Documento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Prestación de los servicios profesionales de auditoría financiera externa de las Cuentas Anuales para los ejercicios 2023, 2024 y 2025.
CantabriaServicios
Adjudicada a Opinia Auditores, S.l.p.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)46,5 mil €Adjudicado· elEl objeto del presente contrato es la redacción del Estudio Informativo y Estudio de Impacto Ambiental que permita definir las posibles alternativas viables, y elegir la más adecuada, para la construcción del nuevo tramo de carretera CA-183 de conexión entre Reinosa y Potes. Tramo: Brañavieja – CA-184 en Pesaguero.
CantabriaServicios
Adjudicada a WSP Spain-apia, S.A.U. - Esteyco, S.A.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)346,5 mil €Adjudicado· elContratación de los servicios de redacción de los proyectos básico, de ejecución y dirección de obra (Lote 1); la dirección de ejecución de obra (Lote 2) y la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución (Lote 3), para las obras de construcción de 8 viviendas de protección oficial en la Unidad de Actuación SS4A1-A2 de Santillana del Mar.
CantabriaServicios
Adjudicada en 3 lotes a Star Project Consulting, S.L. y Runitek Ingenieros S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)75,6 mil €en 3 lotesAdjudicado· elVer los 3 lotesOcultar lotes
Lotes de «Contratación de los servicios de redacción de los proyectos básico, de ejecución y dirección de obra (Lote 1); la dirección de ejecución de obra (Lote 2) y la coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución (Lote 3), para las obras de construcción de 8 viviendas de protección oficial en la Unidad de Actuación SS4A1-A2 de Santillana del Mar.» Lote Adjudicatario Importe Estado Lote 1Redacción de proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección de obra. Lote 1 ·Star Project Consulting, S.L.55,3 mil € 55,3 mil € Adjudicado Lote 2Dirección de ejecución de las obras. Lote 2 ·Runitek Ingenieros S.L.16 mil € 16 mil € Adjudicado Lote 3Coordinación de Seguridad y Salud de la obra Lote 3 ·Runitek Ingenieros S.L.4.340 € 4.340 € Adjudicado Contratación de los servicios profesionales de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras del proyecto de instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en municipios de Cantabria. Fase II
CantabriaServicios
Adjudicada en 2 lotes a Innocivil Ingeniería, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)28 mil €en 2 lotesAdjudicado· elVer los 2 lotesOcultar lotes
Lotes de «Contratación de los servicios profesionales de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud para las obras del proyecto de instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en municipios de Cantabria. Fase II» Lote Adjudicatario Importe Estado Lote 1Zona Occidental Lote 1 ·Innocivil Ingeniería, S.L.14 mil € 14 mil € Adjudicado Lote 2Zona Oriental Lote 2 ·Innocivil Ingeniería, S.L.14 mil € 14 mil € Adjudicado Contratación de los servicios profesionales de redacción de los proyectos básico y de ejecución y dirección de obra de 7 viviendas de alquiler asequible y un local en Liencres (Piélagos – Cantabria).
CantabriaServicios
Adjudicada a Fdez Abascal y Muruzabal Arquitectos SCP
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)80 mil €Adjudicado· el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Último cambio en el expediente el