Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Contrato de obras de ejecución de sustitución de lucernarios de nave almacén de neumáticos de BRIDGESTONE en el Parque Empresarial Besaya para la sociedad SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.

Expediente210/01/2024Adjudicadoel

Presidencia del Consejo de Administración de Suelo Industrial de Cantabria S.L. adjudicó el 20 de marzo de 2024 este contrato de obras a Demain Obras y Servicios, S.L. por 161.036 €, un 18 % por debajo de su presupuesto, entre 4 ofertas.

Presidencia del Consejo de Administración de Suelo Industrial de Cantabria S.L.ObrasAbiertoREOCIN, Cantabria

Presupuesto
196,9 mil €
sin IVA
Importe adjudicado
161 mil €
sin IVA
Baja
18 %
sobre el presupuesto sin IVA
Ofertas recibidas
4
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Contrato de obras de ejecución de sustitución de lucernarios de nave almacén de neumáticos de BRIDGESTONE en el Parque Empresarial Besaya para la sociedad SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.»
AdjudicatarioImporte
Demain Obras y Servicios, S.L.Adjudicado161.036 €

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Contrato de obras de ejecución de sustitución de lucernarios de nave almacén de neumáticos de BRIDGESTONE en el Parque Empresarial Besaya para la sociedad SUELO INDUSTRIAL DE CANTABRIA, S.L.»
CriterioPeso
Memoria de interferencias con actividades colindantesJuicio de valor10
Memoria técnica sobre concepción global de los trabajosJuicio de valor10
MejorasJuicio de valor11
Oferta económicaAutomático60
Ampliación del plazo de garantíaAutomático9

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Estudio geotécnico en las parcelas productivas del PSIR AIEP Castro Urdiales 2ªFase (NE,SE y NO-2)

    Castro Urdiales, CantabriaServicios

    Adjudicada a Socotec Labs & Testing North S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    42,5 mil €Formalizadofirmado el

  2. Ejecución de las obras contenidas en "Proyecto Básico y de Ejecución de Naves lndustriales en PSIR AIEP núm. 10 Val de San Vicente"

    CantabriaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    1,2 M€presupuestoResuelta

  3. Contrato De Obras De Ejecución De “Proyecto De Reparación De Talud En PSIR Polígono Industrial Tanos-Viérnoles”, Para La Sociedad Suelo Industrial De Cantabria, S.L.

    TORRELAVEGA, CantabriaObras

    Adjudicada a Siecsa Construccion y Servicios S a Unipersonal

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    370 mil €Adjudicadoel

  4. Servicios de redaccion del Plan Director de Suelo Industrial de Cantabria

    CantabriaServicios

    Adjudicada a MC Valnera, S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    101,4 mil €Formalizadofirmado el

  5. Contrato de obras de ejecución del proyecto de construcción de la etapa 1 del PSIR Llano de la pasiega de SICAN

    RENEDO DE PIELAGOS, CantabriaObras

    Adjudicada a Vias y Construcciones, S.A.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    40,2 M€Adjudicadoel
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el