Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Contrato de obras de edificación de 36 alojamientos dotacionales, 36 garajes y 36 trasteros en la parcela dotacional 7.2.2.a del Plan Parcial Valdelasfuentes de Alcobendas (Madrid)

Expediente01-O/2024Formalizadofirmado el

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de Alcobendas adjudicó el 15 de julio de 2024 este contrato de obras a Virtón, S.A. por 5,5 M€, un 2 % por debajo de su presupuesto, entre 2 ofertas.

Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas. M.P.- Ayuntamiento de AlcobendasObrasAbiertoMadrid

Presupuesto
5,5 M€
sin IVA
Importe adjudicado
5,5 M€
sin IVA
Baja
2 %
sobre el presupuesto sin IVA
Ofertas recibidas
2
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Contrato de obras de edificación de 36 alojamientos dotacionales, 36 garajes y 36 trasteros en la parcela dotacional 7.2.2.a del Plan Parcial Valdelasfuentes de Alcobendas (Madrid)»
AdjudicatarioImporte
Virtón, S.A.Formalizado5.451.797 €

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Contrato de obras de edificación de 36 alojamientos dotacionales, 36 garajes y 36 trasteros en la parcela dotacional 7.2.2.a del Plan Parcial Valdelasfuentes de Alcobendas (Madrid)»
CriterioPeso
Memoria TécnicaJuicio de valor25
Reducción de los plazos de subsanación de defecos de obraJuicio de valor3
Programa de trabajoJuicio de valor15
Incremento del porcentaje de retención en cada certificación de obra, en concepto de garantía complementariaAutomático6
Medidas de protección ambientalJuicio de valor2
Reducción del plazo de ejecuciónJuicio de valor3
UMBRAL DE SACIEDAD DE 24,50 PUNTOS en la puntuación de los criterios cuya cuantificación dependa de un juicio de valorJuicio de valor49
MejorasAutomático8
Incremento del material de reposición de las obrasAutomático2
Incremento del plazo de garantía de las obrasAutomático15
Proposición económicaAutomático20
Calidad de la ofertaJuicio de valor1

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Contrato de servicios para la realización de las Auditorías Voluntarias de las Cuentas Anuales de los ejercicios 2026, 2027, 2028 y 2029 de la Empresa Municipal de la Vivienda de Alcobendas (EMVIALSA)

    MadridServicios

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    29 mil €presupuestoQuedan 15 días

  2. Contrato sujeto a regulación armonizada de obras de edificación de 41 viviendas, 41 garajes y 41 trasteros con protección pública en alquiler, en la parcela sita en la calle Marqués de la Valdavia nº 47 de Alcobendas (Madrid).

    Comunidad de MadridObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    7,4 M€presupuestoQuedan 36 días

  3. Redacción del proyecto básico, del proyecto de ejecución, la redacción del plan de seguridad y salud y la ejecución de obra para la construcción de una promoción de viviendas de protección pública, en régimen de alquiler, de alta eficiencia energética con sistemas industrializados y madera, en la parcela sita en la calle Diego Salmerón, nº 4 de Alcobendas (Madrid)

    Alcobendas (Madrid), MadridObras

    Adjudicada a Virtón, S.A.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    7,2 M€Formalizadofirmado el

  4. Obras para la terminación de la edificación de 39 viviendas con protección pública en alquiler, 42 garajes, 39 trasteros y 2 locales comerciales en la calle Velarde 19 de Alcobendas (Madrid)

    MadridObras

    Adjudicada a Construcciones Rubau, S.A.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    5,4 M€Formalizadofirmado el

  5. Contrato de Servicios para el Control de Calidad de las obras de edificación de 41 viviendas, 41 garajes y 41 trasteros con protección pública en alquiler, en la parcela sita en la calle Marqués de la Valdavia nº 47 de Alcobendas (Madrid).

    MadridServicios

    Adjudicada a SERYNCO INGENIEROS, S.A. (unipersonal)

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    46,2 mil €Formalizadofirmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el