Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Renovación de la red de abastecimiento de agua potable calle Hernán Cortés, Puebla y Rodrigo.

Expediente58/2024Formalizadofirmado el

Alcaldía del Ayuntamiento de Belvís de la Jara adjudicó el 14 de mayo de 2024 este contrato de obras a Entorno Obras y Servicios, S.L., entre 2 ofertas.

Alcaldía del Ayuntamiento de Belvís de la JaraObrasAbierto simplificadoBELVÍS DE LA JARA, Toledo

Presupuesto
58,1 mil €
sin IVA
Importe adjudicado
—
no publicado
Ofertas recibidas
2
Duración
2 meses
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Renovación de la red de abastecimiento de agua potable calle Hernán Cortés, Puebla y Rodrigo.»
AdjudicatarioImporte
Entorno Obras y Servicios, S.L.Formalizadono publicado

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Renovación de la red de abastecimiento de agua potable calle Hernán Cortés, Puebla y Rodrigo.»
CriterioPeso
Ampliación del plazo de garantíaAutomático12
MejorasAutomático51
Justificación documental y estudio del proyectoJuicio de valor20
Cronograma de actividadesJuicio de valor5
PLAZO DE EJECUCIÓNAutomático12

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Concesión del Servicio de Abastecimiento de agua potable, alcantarillado y depuración en el Municipio de Belvis de la Jara, así como las obras de renovación, ampliación o nueva implantación relacionadas con el servicio y las instalaciones

    ToledoConcesión de servicios

    Adjudicada a FCC Aqualia S.A.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    500 mil €Adjudicadoel

  2. Acondicionamiento de una edificación para Centro de Interpretación del aceite y del agua

    BELVÍS DE LA JARA, ToledoObras

    Adjudicada a Hormigones y Pavimentos Sánchez S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    98 mil €Adjudicadoel

  3. Gestión de la Residencia Municipal de la Tercera Edad

    Belvís de la Jara, ToledoConcesión de servicios

    Adjudicada a Nexus Atencion Integral, S. L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    1.550 €Formalizadofirmado el

  4. Renovación de la red de abastecimiento de agua potable calles Colón, Puebla, Rodrigo, Tejar, Santa María y Fernández Jiménez de Gregorio.

    BELVÍS DE LA JARA, ToledoObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    70,2 mil €presupuestoPlazo cerrado
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el