Contrato adjudicado
Control y mejora del abastecimiento de agua en Cazalegas
Expediente519/2023Adjudicado· el
Alcaldía del Ayuntamiento de Cazalegas adjudicó el 28 de mayo de 2024 este contrato de obras a FCC Aqualia, S.A. por 47.772 €, un 3 % por debajo de su presupuesto, entre 1 oferta.
Alcaldía del Ayuntamiento de CazalegasObrasAbierto simplificadoCAZALEGAS, Toledo
- Presupuesto
- 49,2 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 47,8 mil €
- sin IVA
- Baja
- 3 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 1
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| FCC Aqualia, S.A.Adjudicado | 47.772 € | Adjudicado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Ampliación del plazo de garantía por años completosAutomático | Automático | 5 |
| Funcionalidad, mantenimiento de la actividad y puesta en servicioJuicio de valor | Juicio de valor | 5 |
| Concepción general de la organización de la obra y de la puesta en marchaJuicio de valor | Juicio de valor | 3 |
| Conocimiento del proyecto y de su adecuación a la situación actual de la redJuicio de valor | Juicio de valor | 5 |
| CalidadJuicio de valor | Juicio de valor | 2 |
| Reducción plazo de ejecuciónAutomático | Automático | 5 |
| Cronograma de actividadesJuicio de valor | Juicio de valor | 3 |
| Organización, cualificación y experiencia de personal adscrito contratoJuicio de valor | Juicio de valor | 3 |
| Oferta económicaAutomático | Automático | 40 |
| Plan de mantenimientoJuicio de valor | Juicio de valor | 2 |
| Amortiguación del impacto de la ejecución de obrasJuicio de valor | Juicio de valor | 2 |
| Personal disponible para el dispositivo de emergencias en un radio máximo de 100 kmAutomático | Automático | 5 |
| Mejora unidades adicionales contadores inteligentesAutomático | Automático | 20 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- Pliego de clausulas administrativas particulares obras control y mejora abastecimiento agua Cazalegas.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- Pliego prescripciones tecnicas particulares control y mejora abastecimiento agua.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 254316d4-5de2-4c67-9514-4d6a80e710f2Documento(abre en una pestaña nueva)
- 5c4840d6-8aa6-4918-8e15-7e3f0296867bDocumento(abre en una pestaña nueva)
- f2d8fa9e-4e78-42da-b018-8a900f64690aDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 4ed43a62-6e08-41da-b1a1-c7ed149241edDocumento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
El objeto del contrato es la enajenación de parcelas pertenecientes al patrimonio público del suelo, de propiedad municipal ubicadas en la Urb. El Cigarral de este Municipio.
CAZALEGAS, ToledoPrivado
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)212,8 mil €presupuestoPlazo cerradoEl objeto del contrato es la enajenación de parcelas pertenecientes al patrimonio público del suelo, de propiedad municipal ubicadas en la urbanización El Cigarral de este Municipio
CAZALEGAS, ToledoPrivado
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)212,8 mil €presupuestoResueltaObras Renovación Firme Carretera de la Presa, tramo de 1.200 m de longitud y 7 m de ancho de media.
Cazalegas, Castilla-La ManchaObras
Adjudicada a Asfaltecno Obras y Servicios, S.A.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)84,6 mil €Adjudicado· elObras de ejecucion de la nueva piscina municipal de Cazalegas, lotes numero 1 y 2
Cazalegas, ToledoObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)794,9 mil €presupuestoResueltaLicitacion para enajenación por lotes 9 (Nueve) parcelas municipales situadas en Urbanizacion El Cigarral de Cazalegas
ToledoPatrimonial
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)332,9 mil €presupuestoResuelta
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el