Contrato adjudicado
Renovación de la instalación de climatización y ventilación del edificio sede de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada (Delegación de Economía y Hacienda), situada en C/ Mesones, 26.
Expediente0124OB182Formalizado· firmado el
Delegación de Economía y Hacienda en Granada adjudicó el 30 de julio de 2024 este contrato de obras a Indice Facility Services Sociedad Limitada por 332.381 €, un 23 % por debajo de su presupuesto, entre 4 ofertas.
Delegación de Economía y Hacienda en GranadaObrasAbierto simplificadoGranada
- Presupuesto
- 433,6 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 332,4 mil €
- sin IVA
- Baja
- 23 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 4
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Indice Facility Services Sociedad LimitadaFormalizado | 332.381 € | Formalizado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Ampliación de plazo de garantía de la obra durante un periodo máximo de 3 añosAutomático | Automático | 5 |
| Descripción de la solución propuesta para el trasiego de materiales y retirada de escombrosJuicio de valor | Juicio de valor | 5 |
| Propuesta de organización general de los trabajosJuicio de valor | Juicio de valor | 10 |
| Precio ofertadoAutomático | Automático | 70 |
| Desarrollo del programa de la obra justificativo del cumplimiento del plazo de ejecución del contratoJuicio de valor | Juicio de valor | 10 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Más licitaciones del organismo
Servicio de limpieza en la sede del Tribunal Económico Administrativo Regional y archivo en calle Marqués de Mondéjar 28.
GranadaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)36,8 mil €presupuestoQuedan 9 díasServicio de mantenimiento de instalaciones del edificio de la Delegación de Economía y Hacienda de Granada sito en Calle Mesones 26, Sede de la Gerencia Territorial del Catastro.
GranadaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)22,6 mil €presupuestoQuedan 6 díasServicio de limpieza en la sede del Tribunal Económico Administrativo Regional y archivo en calle Marqués de Mondéjar 28.
GranadaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)42,2 mil €presupuestoResueltaServicio de limpieza del edificio ocupado por la Gerencia Territorial del Catastro de Granada (Delegación de Economía y Hacienda), situado en C/ Mesones, 26.
GranadaServicios
Adjudicada a Clece SA
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)223 mil €Adjudicado· elServicio de vigilancia y protección del edificio ocupado por la Gerencia Territorial del Catastro de Granada.
GranadaServicios
Adjudicada a Vigilant,s.a.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)135,7 mil €Formalizado· firmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el