Contrato adjudicado
Contrato de obra de Renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior en Ezcaray – CM06
Alcaldía del Ayuntamiento de Ezcaray adjudicó el 10 de julio de 2025 este contrato de obras a Soluciones Electricas y Energeticas Norte, S.L. por 68.714 €, un 4 % por debajo de su presupuesto (la baja mediana en este organismo es del 19 %), entre 2 ofertas, lo habitual en este organismo.
Alcaldía del Ayuntamiento de EzcarayObrasAbierto simplificadoLa Rioja
- Presupuesto
- 71,4 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 68,7 mil €
- sin IVA
- Baja
- 4 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 2
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. Las comparaciones de ofertas usan la mediana de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses (un valor por lote) y solo se muestran con al menos 10 lotes del organismo o 30 del sector. La baja se calcula por lote, frente a su presupuesto sin IVA; «con baja» es más de un 0,5 % por debajo y la baja mediana se toma solo entre esos, porque muchos contratos se adjudican por su presupuesto exacto (precios unitarios o importes máximos). Mismo periodo y mismos mínimos de muestra que las ofertas. La concentración y las cuotas de cada empresa se calculan sobre el importe atribuido a empresas: sin los techos de acuerdo marco, los importes dudosos ni las adjudicaciones a agrupaciones sin empresa identificada. El desglose por lotes está completo desde 2024; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación. Más en la metodología.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Soluciones Electricas y Energeticas Norte, S.L.Formalizado | 68.714 € | Formalizado |
Cómo se compara
Calculado por OpenDataLicit con todos los contratos de la Plataforma
Competencia
| Referencia | Ofertas |
|---|---|
| Este contrato | 2 |
| Este organismo37 lotes · mediana | 2 |
| Construcción y Obras (obras)64.279 lotes en España · mediana | 2 |
| Toda España495.744 lotes · mediana | 2 |
Contratos con una sola oferta: 46 % de los lotes de este organismo · 33 % en Construcción y Obras (obras) · 47 % en toda España.
Medianas de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses, un valor por lote.
Baja
Se adjudicó con una baja del 3,8 %. En este organismo, el 44 % de los contratos se adjudica con baja, y la mediana de esa baja es del 19 %.
| Referencia | Con baja | Baja mediana |
|---|---|---|
| Este contrato | — | 3,8 % |
| Este organismo32 lotes | 44 % | 19 % |
| Construcción y Obras (obras)59.592 lotes en España | 75 % | 9,9 % |
| Toda España412.306 lotes | 58 % | 15 % |
Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.
Concentración
Las 5 empresas que más ganan con Alcaldía del Ayuntamiento de Ezcaray suman el 81 % de lo que adjudica (5,1 M€ en total). Soluciones Electricas y Energeticas Norte, S.L. es la 5.ª.
Relación de la empresa con el organismo
Soluciones Electricas y Energeticas Norte, S.L. ha ganado 2 contratos con este organismo desde 2025, por 182,3 mil €.
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Memoria técnica de ejecución y garantíaJuicio de valor | Juicio de valor | 25 |
| Reducción de Plazo de ejecución de obraAutomático | Automático | 10 |
| Ampliación de Plazo de garantíaAutomático | Automático | 15 |
| Oferta económmicaAutomático | Automático | 50 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PCAP.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- PPT.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2025-a87c54d8-5f15-4b82-9769-c9857b006e22Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-899cd757-7f6e-49fc-adf2-194fbd225e77Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-4c3ab96d-c1a7-4f61-b700-8ba1ffa99f08Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-b14e6573-2566-46e5-8778-93d097741aadDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-cab44995-960a-47de-b53f-6c9c807b6e0eDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-da81e669-32a3-4a26-91b1-75ea49b0395cDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-0e4a3e0d-8149-4061-b9b0-ffa4e89d5f54Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-f758bbc1-c6eb-4fc5-a0fb-82159d9ae21cDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-f812e02d-fdcb-4fff-b12f-d5c5fdeee562Documento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Constituye el objeto del contrato la ejecución de las obras de reparación, mantenimiento y mejora de la eficiencia energética del polideportivo municipal Darío Gómez Gil contenidas en el Proyecto técnico, redactado por el arquitecto Gonzalo Latorre, de acuerdo al mismo y a las determinaciones contenidas en este pliego y en el de prescripciones técnicas.
Ezcaray, La RiojaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)60,6 mil €presupuestoQuedan 5 díasContratación de las obras de urbanización de plaza nueva en Posadas (La Rioja)
La RiojaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)51,7 mil €presupuestoPendiente de adjudicaciónAjudicación de aprovechamientos forestales "Gabizalaya" del Monte de Utilidad Pública nº66 "Demanda y Agregados" de Ezcaray del año 2026 por subasta- aprovechamientos forestales referencia 1028/2026
La RiojaPatrimonial
Adjudicada a Gestión de Biomasas
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)8.050 €Adjudicado· elEl objeto del contrato es la ejecución de las obras correspondientes la rehabilitación del edificio C de la Real Fábrica de Paños de Ezcaray para uso como biblioteca municipal. El elemento del conjunto que es objeto de este proyecto es una construcción con planta de L situada en la esquina del recinto.
Ezcaray, La RiojaObras
Adjudicada a Construcciones Maroba, S.L.U.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)425,7 mil €Adjudicado· elRestauración de fachadas en la ermita de Nuestra Señora de Allende (fase 1)
Ezcaray, La RiojaObras
Adjudicada a Construcciones Maroba, S.L.U.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)41,1 mil €Adjudicado· el
Cómo citar esta página
OpenDataLicit, «Contrato de obra de Renovación de las instalaciones de alumbrado público exterior en Ezcaray – CM06», expediente 325/2025, a partir de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. https://opendatalicit.com/licitaciones/17132885-contrato-de-obra-de-renovacion-de-las-instalaciones-de-alumbrado-publico.