Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Acuerdo Marco para la ejecución de obras de conservación y mejora de los aparcamientos municipales del Ayuntamiento de Madrid

Expediente131/2025/01975Formalizadofirmado el

Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid adjudicó el 24 de noviembre de 2025 este contrato de obras a Ortiz Construcciones y Proyectos SA, entre 11 ofertas.

Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de MadridObrasAbiertoMadrid

Presupuesto
4,6 M€
valor estimado
Importe adjudicado
—
no publicado
Ofertas recibidas
11
Duración
2 años
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Acuerdo Marco para la ejecución de obras de conservación y mejora de los aparcamientos municipales del Ayuntamiento de Madrid»
AdjudicatarioImporte
Ortiz Construcciones y Proyectos SAFormalizadono publicado

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Acuerdo Marco para la ejecución de obras de conservación y mejora de los aparcamientos municipales del Ayuntamiento de Madrid»
CriterioPeso
A.5. Medidas Ambientales y de Control de calidadJuicio de valor1
B.2. Ampliación de plazo de garantía de las obrasAutomático14
A.2. Memoria técnicaJuicio de valor6
A.3. EjecuciónJuicio de valor6
A.1. Preparación de la actuaciónJuicio de valor5
B.1. Proposición económicaAutomático65
A.6. Plan de ahorro energéticoJuicio de valor1
A.4. Cronograma de las actuacionesJuicio de valor2

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Adquisición de diversos bienes de material de oficina incluidos en el Catálogo de la Junta Central de Compras de la Comunidad de Madrid en el Lote nº 3 denominado Manipulados de papel y papeles especiales.

    MadridSuministros

    Adjudicada a Ofipapel Center SL

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    237 €Adjudicadoel

  2. Folleto II Edición Premios Antonio Palacios de Urbanismo y Arquitectura

    MadridServicios

    Adjudicada a Romualdo Manuel Faura Bernabé

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    1.511 €Adjudicadoel

  3. Contrato basado nº 9 Proyecto de modernización, adecuación y optimización de la instalación eléctrica y sistemas de continuidad de servicio en el edificio de la Jefatura de Bomberos y CISEM en la calle Rufino Blanco 2, Distrito Salamanca - Madrid

    MadridObras

    Adjudicada a Ferrovial Construcción, S.A.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    412,1 mil €Adjudicadoel

  4. Plantaciones en el Parque Martina Díaz a través de Madrid Compensa-Philips.

    MadridObras

    Adjudicada a UTE Acuerdo Marco Zona Noreste Lote 2 Bis

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    8.262 €Adjudicadoel

  5. Calendario para el año 2027 de la Dirección General de Patrimonio Cultural y Paisaje Urbano

    MadridServicios

    Adjudicada a Tres Tipos Gráficos S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    787 €Adjudicadoel
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el