Contrato adjudicado
Contrato de obras de reconstrucción y reparación aparcamiento subterráneo Av. Sanchis Guarner
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya adjudicó el 18 de septiembre de 2025 este contrato de obras a Grupo Bertolin, SAU por 1,6 M€, un 13 % por debajo de su presupuesto, entre 3 ofertas, frente a una mediana de 2 en este organismo.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de PicanyaObrasAbiertoValencia/València
- Presupuesto
- 1,9 M€
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 1,6 M€
- sin IVA
- Baja
- 13 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 3
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. Las comparaciones de ofertas usan la mediana de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses (un valor por lote) y solo se muestran con al menos 10 lotes del organismo o 30 del sector. La baja se calcula por lote, frente a su presupuesto sin IVA; «con baja» es más de un 0,5 % por debajo y la baja mediana se toma solo entre esos, porque muchos contratos se adjudican por su presupuesto exacto (precios unitarios o importes máximos). Mismo periodo y mismos mínimos de muestra que las ofertas. La concentración y las cuotas de cada empresa se calculan sobre el importe atribuido a empresas: sin los techos de acuerdo marco, los importes dudosos ni las adjudicaciones a agrupaciones sin empresa identificada. El desglose por lotes está completo desde 2024; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación. Más en la metodología.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Grupo Bertolin, SAUFormalizado | 1.623.424 € | Formalizado |
Cómo se compara
Calculado por OpenDataLicit con todos los contratos de la Plataforma
Competencia
| Referencia | Ofertas |
|---|---|
| Este contrato | 3 |
| Este organismo62 lotes · mediana | 2 |
| Construcción y Obras (obras)64.279 lotes en España · mediana | 2 |
| Toda España495.744 lotes · mediana | 2 |
Contratos con una sola oferta: 37 % de los lotes de este organismo · 33 % en Construcción y Obras (obras) · 47 % en toda España.
Medianas de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses, un valor por lote.
Baja
Se adjudicó con una baja del 13 %. En este organismo, el 69 % de los contratos se adjudica con baja, y la mediana de esa baja es del 11 %.
| Referencia | Con baja | Baja mediana |
|---|---|---|
| Este contrato | — | 13 % |
| Este organismo62 lotes | 69 % | 11 % |
| Construcción y Obras (obras)59.592 lotes en España | 75 % | 9,9 % |
| Toda España412.306 lotes | 58 % | 15 % |
Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.
Concentración
Las 5 empresas que más ganan con Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Picanya suman el 56 % de lo que adjudica (52,2 M€ en total). Grupo Bertolin, SAU es la 7.ª.
Relación de la empresa con el organismo
Grupo Bertolin, SAU ha ganado 2 contratos con este organismo desde 2025, por 3,4 M€.
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| provisión de materiales y de personal a la obraAutomático | Automático | 18 |
| Ampliación del plazo de garantíaAutomático | Automático | 15 |
| Colocación de cartel de obraAutomático | Automático | 2 |
| Incremento de penalidades por día de retrasoAutomático | Automático | 10 |
| Memoria técnicaJuicio de valor | Juicio de valor | 45 |
| Baja de la oferta economicaAutomático | Automático | 10 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PLIEGO ADMINISTRATIVO TOTAL.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- 25-01_Proyecto_ejecuci_n_garaje_Picanya_250711_-_FDO.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2025-7b4f44c6-dd7e-4105-b542-3467e59c15e2Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-294dc394-78eb-42a4-8aa6-ced73a538caaDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-d57eb026-54bd-4e2a-acf2-a0b5e9b45d7cDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-d3d41bd6-513a-49c5-941b-72c723634123Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-2ea97640-9459-4efa-b1b2-ab235bfeca24Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-dc39519e-cf24-4425-a2a4-e280f1e21bb6Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-5649c58a-4f06-4e16-a13c-61ad275385daDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-187495db-7dbe-41f8-8f24-4c489f4e5133Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-ea591b2c-07f5-49e3-aa97-1cb82863d5d3Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-400b704b-b6e0-4fd7-9342-d16db3ea0213Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-3e01f3b3-f923-44fd-ac90-58f5deda8c37Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-59979095-d36e-44a4-b114-99dbd96815abDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-7ca44d09-68e7-49c4-ad9a-91c34dfdd651Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-ae448e12-5721-40b2-a4c2-dc3899178083Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-08c97b16-0417-4d4f-b9a0-8e438f375ac7Documento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Contrato de obras de rehabilitación de los daños en estructuras, instalaciones, pavimentos y equipamientos en el polideportivo municipal ubicado en camino Florentina y camino del Realenc en Picanya (Valencia)
Valencia/ValènciaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)1,8 M€presupuestoQuedan 12 díasContrato de asistencia técnica para la redacción de proyecto, dirección facultativa, coordinación de seguridad y salud y control de calidad y legalización del proyecto para la nueva construcción del aparcamiento subterráneo de Sant Joan Baptista, Verge del Carme, Dr. Herrero y Bonavista.
Valencia/ValènciaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)647,1 mil €presupuestoQuedan 6 díasContrato de obras de rehabilitación y subsanación de desperfectos sufridos en la biblioteca municipal de Picanya tras la DANA
Valencia/ValènciaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)233,6 mil €presupuestoPlazo cerradoContrato de suministro en régimen de alquiler, con instalación, mantenimiento y desmontaje de la iluminación navideña en Picanya (Valencia)
Valencia/ValènciaSuministros
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)88,9 mil €presupuestoPendiente de adjudicaciónContrato de servicio de conserjería-mantenimiento y limpieza de las instalaciones deportivas municipales (pabellón y polideportivo) y de la conserjería de la sala de estudios (biblioteca) de Picanya (Valencia).
Valencia/ValènciaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)569,1 mil €presupuestoQuedan 12 días
Cómo citar esta página
OpenDataLicit, «Contrato de obras de reconstrucción y reparación aparcamiento subterráneo Av. Sanchis Guarner», expediente 2351294M, a partir de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. https://opendatalicit.com/licitaciones/17739489-contrato-de-obras-de-reconstruccion-y-reparacion-aparcamiento-subterraneo-av.