Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Contrato de obras contenidas en el proyecto "desarrollo de señalética, previo estudio del entorno y la mejor localización para situar en el casco histórico de la Villa de Betancuria"

Expediente945/2025Formalizadofirmado el

Alcaldía del Ayuntamiento de Betancuria adjudicó el 25 de noviembre de 2025 este contrato de obras a Alda Projects por 43.900 €, un 10 % por debajo de su presupuesto, entre 3 ofertas.

Alcaldía del Ayuntamiento de BetancuriaObrasAbierto simplificadoGran Canaria

Presupuesto
48,7 mil €
sin IVA
Importe adjudicado
43,9 mil €
sin IVA
Baja
10 %
sobre el presupuesto sin IVA
Ofertas recibidas
3
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Contrato de obras contenidas en el proyecto "desarrollo de señalética, previo estudio del entorno y la mejor localización para situar en el casco histórico de la Villa de Betancuria"»
AdjudicatarioImporte
Alda ProjectsFormalizado43.900 €

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Contrato de obras contenidas en el proyecto "desarrollo de señalética, previo estudio del entorno y la mejor localización para situar en el casco histórico de la Villa de Betancuria"»
CriterioPeso
Ampliación del plazo de garantíaAutomático30
Menor plazo de ejecuciónAutomático10
Oferta económicaAutomático60

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Servicios de organización, dinamización y ejecución de actividades deportivas para el Ayuntamiento de Betancuria

    Gran CanariaServicios

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    23,2 mil €presupuestoResuelta

  2. Servicios de producción y organización de mercadillos municipales del Ayuntamiento de Betancuria.

    Gran CanariaServicios

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    68,1 mil €presupuestoPlazo cerrado

  3. Servicios de redacción del proyecto de reconversión, rehabilitación uy reinterpretación del inmueble del colegio municipal de la Vega de Río Palmas en un espacio polivalente destinado al observatorio del Paisaje-Albergue Eco-Friendly, tras la celebración del Concurso de Proyectos 366/2023

    Gran CanariaServicios

    Adjudicada a Estudio Cano Lasso, S.L.P

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    85 mil €Formalizadofirmado el

  4. Ejecución de las obras contenidas en el "Proyecto de variante de red de distribución y alumbrado público"

    Gran CanariaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    215,6 mil €presupuestoPlazo cerrado

  5. Suministro, en régimen de adquisición, de dos (2) vehículos tipo camión chasis con cabina doble para el Ayuntamiento de Betancuria.

    Gran CanariaSuministros

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    107 mil €presupuestoPendiente de adjudicación
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el