Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Contrato de Servicios para la implantación de un módulo adicional a la plataforma existente, para la digitalización de la Casa Museo Martín Alonso Pinzón para el Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera.

ExpedienteContrato de Servicios 21/2025Adjudicadoel

Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la Frontera adjudicó el 19 de noviembre de 2025 este contrato de servicios a Invelon Technologies, S.L. por 49.500 €, un 10 % por debajo de su presupuesto, entre 1 oferta.

Alcaldia del Ayuntamiento de Palos de la FronteraServiciosAbiertoPalos de la Frontera, Huelva

Presupuesto
55 mil €
sin IVA
Importe adjudicado
49,5 mil €
sin IVA
Baja
10 %
sobre el presupuesto sin IVA
Ofertas recibidas
1
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Contrato de Servicios para la implantación de un módulo adicional a la plataforma existente, para la digitalización de la Casa Museo Martín Alonso Pinzón para el Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera.»
AdjudicatarioImporte
Invelon Technologies, S.L.Adjudicado49.500 €

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Contrato de Servicios para la implantación de un módulo adicional a la plataforma existente, para la digitalización de la Casa Museo Martín Alonso Pinzón para el Excmo. Ayuntamiento de Palos de la Frontera.»
CriterioPeso
A.3. Planificación y cronogramaJuicio de valor10
B.2) Mejora de idiomas contenidoAutomático10
B.3.) Mejora de los contenidosAutomático10
B.4.) Mejora en el plazo de ejecuciónAutomático10
A.4. Demo funcionalidades plataforma existenteJuicio de valor10
B.1) Oferta EconómicaAutomático21
A.2. Integración plataforma Palos de la Frontera ARJuicio de valor15
A.1. Funcionalidades y tecnologíaJuicio de valor14

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Contrato de obras de asfaltado de los caminos de Agua del Toro y Pijancas, T.M. Palos de la Frontera.

    Palos de la Frontera., HuelvaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    113,7 mil €presupuestoQuedan 5 días

  2. Contrato de suministro de 60 tablets para estudiantes universitarios, bachiller, y ciclos formativos de grado medio y superior palermos.

    Palos de la Frontera., HuelvaSuministros

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    141,6 mil €presupuestoPlazo cerrado

  3. Contrato de obras del vallado perimetral de la parcela dotacional "VILLA ARGENTINA",T.M. de Palos de la Frontera.

    Palos de la Frontera., HuelvaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    308,8 mil €presupuestoPendiente de adjudicación

  4. Contrato de construcción de un Centro de Estancia Diurna y Plaza Pública en Calle San José, T.M. Palos de la Frontera.

    Palos de la Frontera., HuelvaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    1,9 M€presupuestoPlazo cerrado

  5. Contrato de obras de reforma de la envolvente de los Edificios Municipales de Personal, Partidos Políticos, Casa de la Cultura y Centro de Adultos para la mejora de la Eficiencia Energética dentro del Marco de las actuaciones para el desarrollo territorial sostenible del área de influencia del Espacio Natural Doñana.

    Palos de la Frontera., HuelvaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    266,9 mil €presupuestoPendiente de adjudicación
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el