Contrato adjudicado
Rehabilitación de dos viviendas municipales en Calle Ruga, 21
Expediente3/2025Adjudicado· el
Pleno del Ayuntamiento de Alarba adjudicó el 17 de noviembre de 2025 este contrato de obras a Perez Langa S.L. por 136.305 €, entre 2 ofertas.
Pleno del Ayuntamiento de AlarbaObrasAbierto simplificadoZaragoza
- Presupuesto
- 136,3 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 136,3 mil €
- sin IVA
- Baja
- 0 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 2
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Perez Langa S.L.Adjudicado | 136.305 € | Adjudicado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Memoria sobre las condiciones de ejecución de obra y programa de trabajos.Juicio de valor | Juicio de valor | 20 |
| Reducción del plazo de ejecuciónAutomático | Automático | 20 |
| ADSCRIPCIÓN DE PERSONAL RESIDENTE EN EL ENTORNO COMARCALAutomático | Automático | 20 |
| Ampliación del plazo de garantía de la obraAutomático | Automático | 20 |
| DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATERIALES PRÓXIMOS A LA OBRAAutomático | Automático | 20 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PCAP.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- PROY REHAB DOS VIVIENDAS MUNICIPALES C RUGA 21.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2025-6911426d-5793-420b-a75e-24f6e11597a0Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-980e3dec-f8af-47c5-99ac-52443c83d3edDocumento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Obras de pavimentación y mejora de infraestructuras en Calle Ruga
ZaragozaObras
Adjudicada a Cons Hnos Sicilia Asensio SL
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)146,2 mil €Formalizado· firmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el