Licitación abierta
Obras de renovación y sustitución de las luminarias existentes en el municipio de La Bañeza por nuevas luminarias LED.
Expediente3120/2025Pendiente de adjudicación
Alcaldía del Ayuntamiento de La Bañeza licita este contrato de obras con un presupuesto de 658.499 € sin IVA. Las ofertas se pueden presentar hasta el 11 de diciembre de 2025.
Alcaldía del Ayuntamiento de La BañezaObrasAbiertoLa Bañeza, León
- Presupuesto
- 658,5 mil €
- sin IVA
- Duración
- 9 meses
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Ampliación de la garantía de la obra y/o producto comprometido por el licitadorAutomático | Automático | 5 |
| Reducción del plazo de ejecución de la obraAutomático | Automático | 10 |
| Precio ofertadoAutomático | Automático | 40 |
| Memoria descriptiva y cronograma de las actuacionesJuicio de valor | Juicio de valor | 40 |
| Ampliación del plazo de garantía suscrito por fabricanteAutomático | Automático | 5 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2025-6d1e6254-49f5-4ea3-88e1-af4641b2dd0aDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2025-4c875481-e6ea-4aad-b43f-3f978a4711f9Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-db0f3679-e76c-4fe3-a9ea-ada1ba5ca9f4Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-cd85f16c-67a8-46a0-9f3b-34129e18925fDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-5cce646d-9e8b-42c1-b5f3-d0e3e2df546eDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-313a63ae-6adb-4d77-b487-bc69b5f3901bDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-2cd5ce4a-0fe8-47f9-b7d9-cc4702adca46Documento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Contrato de obras "urbanización y renovación de redes en la calle Tejadillo de La Bañeza"
La Bañeza, Castilla y LeónObras
Adjudicada a Peyalfe SL
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)278,8 mil €Formalizado· firmado el"Mejora y adecuación del Tramo 1: Juzgados-Centro de Salud, de la Vía de la Plata de La Bañeza"
La Bañeza, LeónObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)227,3 mil €presupuestoQuedan 14 díasMejoras de pavimentación e instalaciones urbanas en la C/ Juan de Mansilla de La Bañeza
La Bañeza, LeónObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)466,7 mil €presupuestoPendiente de adjudicaciónContrato privado consistente en la actuación musical del grupo Kubo en las Fiestas Patronales año 2026
La Bañeza, LeónPrivado
Adjudicada a Espectaculos Kubo SL
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)22,5 mil €Formalizado· firmado elContrato privado de servicios consistente en la interpretación artística de Paula Koops en las Fiestas Patronales año 2026
La Bañeza, LeónPrivado
Adjudicada a Uniprex, S.A.U.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)14,5 mil €Formalizado· firmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el