Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Contrato de obras para la ejecución del proyecto ampliación, reforma y acondicionamiento interior de residencia de mayores.

Expediente2138/2025Adjudicadoel

Pleno del Ayuntamiento de El Tanque adjudicó el 27 de abril de 2026 este contrato de obras a Syocsa-inarsa Instalaciones y Servicios SLU por 1,8 M€, un 2 % por debajo de su presupuesto, entre 1 oferta.

Pleno del Ayuntamiento de El TanqueObrasAbierto simplificadoEl Tanque, Santa Cruz de Tenerife, Canarias

Presupuesto
1,9 M€
sin IVA
Importe adjudicado
1,8 M€
sin IVA
Baja
2 %
sobre el presupuesto sin IVA
Ofertas recibidas
1
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Contrato de obras para la ejecución del proyecto ampliación, reforma y acondicionamiento interior de residencia de mayores.»
AdjudicatarioImporte
Syocsa-inarsa Instalaciones y Servicios SLUAdjudicado1.812.279 €

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Contrato de obras para la ejecución del proyecto ampliación, reforma y acondicionamiento interior de residencia de mayores.»
CriterioPeso
Reducción del plazo de ejecuciónAutomático20
PrecioAutomático60
Ampliación del plazo de garantíaAutomático20

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Ejecución del proyecto de obras denominado "Proyecto para la mejora y reforma del Cementerio Municipal"

    CanariasObras

    Adjudicada a Cecimon Reformas y Construcciones, S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    100,2 mil €Adjudicadoel

  2. Suministro de programa de control integral para la gestión de horarios del personal de la corporación local del Ayuntamiento de El Tanque.

    CanariasSuministros

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    2.628 €presupuestoPendiente de adjudicación

  3. Proyecto de ejecución de la mejora de la red de distribución de aguas de la Calle Alcalde Santiago Álvarez Martel del Sector Cruz Grande

    CanariasObras

    Adjudicada a Tagua S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    97,8 mil €Formalizadofirmado el

  4. Servicios de asesoría laboral y gestión de nominas y seguros sociales del Ayuntamiento de El Tanque.

    CanariasServicios

    Adjudicada a Estudio Juridico 4,S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    18,9 mil €Adjudicadoel

  5. Contrato de prestación del servicio (gestión, mantenimiento, socorrismo y limpieza) en la piscina municipal del Ayuntamiento de El Tanque

    TenerifeServicios

    Adjudicada a Osventos Innovación en Servizos S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    105 mil €Adjudicadoel
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el