Contrato adjudicado
El objeto del presente contrato de obras es llevar a cabo la reforma integral del bar – restaurante de las piscinas municipales de Zaidín en el marco del Programa de Cooperación Económica de Obras y Servicios (POS) de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para el ejercicio 2025.
Expediente1655227C-2Formalizado· firmado el
Pleno del Ayuntamiento de Zaidin adjudicó el 19 de noviembre de 2025 este contrato de obras a Jedacon Contratas S.L. por 257.346 €, entre 2 ofertas.
Pleno del Ayuntamiento de ZaidinObrasNegociado sin publicidadHuesca
- Presupuesto
- 257,3 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 257,3 mil €
- sin IVA
- Baja
- 0 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 2
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Jedacon Contratas S.L.Formalizado | 257.346 € | Formalizado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Reducción del Plazo de Ejecución (Cláusula 10.2 del PCAP)Automático | Automático | 10 |
| Precio (Cláusula 10.1 del PCAP)Automático | Automático | 90 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Más licitaciones del organismo
Adecuación, pavimentación y reconversión de solar en acera en la Avenida San Antonio Abad de Zaidín (Huesca).
Zaidín, HuescaObras
Adjudicada a Tuateam S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)36,2 mil €Formalizado· firmado elEl objeto del presente contrato de obras es llevar a cabo la reconstrucción y reparación de caminos municipales de Zaidín en el marco del Plan de Impulso Provincial (PIP) de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para el ejercicio 2025.
HuescaObras
Adjudicada a Arno Infraestructuras, S.L.U.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)107,3 mil €Adjudicado· elContrato de Servicios de limpieza de edificios municipales de Zaidin
HuescaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)149,1 mil €presupuestoResueltaAmpliación del Cementerio Municipal de Zaidín (Huesca) con la instalación de 88 nuevos nichos y 9 columbarios.
HuescaObras
Adjudicada a Hormigones Fraga, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)78,8 mil €Formalizado· firmado elEl objeto del presente contrato de obras es llevar a cabo la reforma integral del bar – restaurante de las piscinas municipales de Zaidín (Huesca) en el marco del Programa de Cooperación Económica de Obras y Servicios (POS) de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para el ejercicio 2025.
HuescaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)311,4 mil €presupuestoResuelta
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el