Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Contrato de obras para la reparación del Camino de la Séptima Alta en zona de rústica por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria y anticipada. Referencia Catastral: 18152A003090470000AF. Proyecto nº 854

Expediente3998/2025Formalizadofirmado el

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Villa de Otura adjudicó el 13 de febrero de 2026 este contrato de obras a Suministros Asfálticos, S.L. por 43.932 €, entre 3 ofertas.

Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de la Villa de OturaObrasAbierto simplificadoGranada

Presupuesto
43,9 mil €
sin IVA
Importe adjudicado
43,9 mil €
sin IVA
Baja
0 %
sobre el presupuesto sin IVA
Ofertas recibidas
3
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Contrato de obras para la reparación del Camino de la Séptima Alta en zona de rústica por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria y anticipada. Referencia Catastral: 18152A003090470000AF. Proyecto nº 854»
AdjudicatarioImporte
Suministros Asfálticos, S.L.Formalizado43.932 €

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Contrato de obras para la reparación del Camino de la Séptima Alta en zona de rústica por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria y anticipada. Referencia Catastral: 18152A003090470000AF. Proyecto nº 854»
CriterioPeso
Disminución del plazo de ejecuciónAutomático5
Medios productivos propiosAutomático15
MejorasAutomático35
Ampliación del plazo de garantíaAutomático20
Memoria TécnicaJuicio de valor25

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Contrato de obras para la reparación de la cubierta del edificio del Ayuntamiento por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria financiado con la subvención de medidas urgentes a los daños causados por diversos fenómenos meteorológicos adversos de especial afectación en las comunidades autónomas de Andalucía y Extremadura. Real Decreto Ley 5/2026, de 17 de febrero.

    GranadaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    120 mil €presupuestoSin fecha límite

  2. Contrato de obras para la remodelación de la Placeta del Tranco por procedimiento abierto simplificado y tramitación ordinaria.

    GranadaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    76,5 mil €presupuestoQuedan 12 días

  3. Contrato privado de interpretación artística musical para las Fiestas Patronales 2026 para el día 8 de septiembre de 2026.

    GranadaPrivado

    Adjudicada a Amasca 2016, S.L

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    28 mil €Formalizadofirmado el

  4. Contrato privado de interpretación artística musical para las Fiestas Patronales 2026 para el día 7 de septiembre de 2026.

    GranadaPrivado

    Adjudicada a Granado Emedemusica, S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    27 mil €Formalizadofirmado el

  5. Contrato privado de interpretación artística musical para las Fiestas Patronales 2026 para el día 5 de septiembre de 2026.

    GranadaPrivado

    Adjudicada a Espectaculos Kosta 2025, S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    19,5 mil €Formalizadofirmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el