Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Contrato de obras: Anexo - actualización de precios y mediciones del proyecto de construcción del centro de Alzheimer de Albaida en el marco del Pla Convivint

Expediente2613328YFormalizadofirmado el

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albaida adjudicó el 20 de enero de 2026 este contrato de obras a Consval 2012 S.L. por 1,1 M€, entre 2 ofertas.

Junta de Gobierno del Ayuntamiento de AlbaidaObrasAbierto simplificadoValencia/València

Presupuesto
1,1 M€
sin IVA
Importe adjudicado
1,1 M€
sin IVA
Baja
0 %
sobre el presupuesto sin IVA
Ofertas recibidas
2
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Contrato de obras: Anexo - actualización de precios y mediciones del proyecto de construcción del centro de Alzheimer de Albaida en el marco del Pla Convivint»
AdjudicatarioImporte
Consval 2012 S.L.Formalizado1.121.100 €

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Contrato de obras: Anexo - actualización de precios y mediciones del proyecto de construcción del centro de Alzheimer de Albaida en el marco del Pla Convivint»
CriterioPeso
Memoria descriptiva de la ejecución de las obrasJuicio de valor25
C 1 Oferta económicaAutomático40
Ampliación plazo garantíaAutomático10
FotovoltaicaAutomático15
Reducción del plazo de ejecuciónAutomático10

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Actuació integral al Parc 12 d'octubre

    Valencia/ValènciaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    185 mil €presupuestoPlazo cerrado

  2. Millora de la seguretat viària i construcció de carril cicle vianants entre el municipi d'Albaida i el Palomar

    Valencia/ValènciaObras

    Adjudicada a Consval 2012 S.L.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    480 mil €Adjudicadoel

  3. Servei de neteja viària i espais públics de la Ciutat d'Albaida

    Valencia/ValènciaServicios

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    522,4 mil €presupuestoPlazo cerrado

  4. Serveis d'implantació, posada en marxa, suport i manteniment d'un sistema informàtic per a la gestió integral de nòmines, recursos humans i control horari de l'Ajuntament d'Albaida

    Valencia/ValènciaServicios

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    87,7 mil €presupuestoPendiente de adjudicación

  5. Mejora accesibilidad Casa Cultura

    Atzeneta d'Albaida, Valencia/ValènciaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    104,5 mil €presupuestoPlazo cerrado
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el