Contrato adjudicado
Obras de traída de aguas desde manantial a depósito de Orcajo
Expediente1/2026Formalizado· firmado el
Pleno del Ayuntamiento de Orcajo adjudicó el 10 de febrero de 2026 este contrato de obras a Hnos Tajada Ramos, S.L. por 62.245 €, entre 1 oferta.
Pleno del Ayuntamiento de OrcajoObrasAbierto simplificadoZaragoza
- Presupuesto
- 62,2 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 62,2 mil €
- sin IVA
- Baja
- 0 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 1
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Hnos Tajada Ramos, S.L.Formalizado | 62.245 € | Formalizado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Reducción del plazo de ejecuciónAutomático | Automático | 10 |
| Memoria sobre las condiciones de ejecución de obra y programa de trabajos.Juicio de valor | Juicio de valor | 20 |
| ADSCRIPCIÓN DE PERSONAL CON DISPONIBILIDAD OPERATIVA PRÓXIMA A LA OBRAAutomático | Automático | 20 |
| Medios técnicos adscritos a las obrasAutomático | Automático | 20 |
| DISPONIBILIDAD DE MEDIOS MATERIALES PRÓXIMOS A LA OBRAAutomático | Automático | 20 |
| Ampliación del plazo de garantía de la obraAutomático | Automático | 10 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PCAP.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- MV TRAIDA DE AGUAS.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2026-a4352668-5412-4b3b-8c40-59cb7db3dcdfDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-01881f43-313a-4a2b-bd4b-4b89110a5ea4Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-63a18bfc-cac5-4504-a8f0-1189df8f03f4Documento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Construcción de edificio para albergue municipal
ZaragozaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)161,5 mil €presupuestoPlazo cerrado
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el