Contrato adjudicado
Ejecución de proyecto básico y de ejecución de renovación de redes de abastecimiento y saneamiento en el tramo de los soportales de la calle Alférez Agudo de Tendilla
Expediente258/2025Formalizado· firmado el
Pleno del Ayuntamiento de Tendilla adjudicó el 16 de marzo de 2026 este contrato de obras a Cima Promociones Henares, S.L. por 58.950 €, entre 1 oferta.
Pleno del Ayuntamiento de TendillaObrasAbierto simplificadoGuadalajara
- Presupuesto
- 58,9 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 58,9 mil €
- sin IVA
- Baja
- 0 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 1
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Cima Promociones Henares, S.L.Formalizado | 58.950 € | Formalizado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Reducción del plazo máximo de ejecución de la obraAutomático | Automático | 20 |
| Precio del contrato ofertadoAutomático | Automático | 60 |
| Ampliación de plazo de garantíaAutomático | Automático | 20 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PCAP TENDILLA CONTRATO MEJORA REDES AGUA.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- PROYECTO COMPLETO.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2026-5800edd5-a3a5-4743-9562-932419eefddaDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-20ddb559-d2cd-4e76-bfbb-6df4c280b673Documento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
pavimentacion de calles FIM 2022
tendilla, GuadalajaraObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)117,4 mil €presupuestoPendiente de adjudicación
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el