Contrato adjudicado
Ejecución de Fase I de edificio plurifamiliar para dos viviendas y dos garajes en Cl. Baja, 47 de Cubel
Expediente3/2026Formalizado· firmado el
Pleno del Ayuntamiento de Cubel adjudicó el 25 de marzo de 2026 este contrato de obras a Cons Hnos Sicilia Asensio SL por 203.332 €, entre 1 oferta.
Pleno del Ayuntamiento de CubelObrasAbierto simplificadoUrgenteZaragoza
- Presupuesto
- 203,3 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 203,3 mil €
- sin IVA
- Baja
- 0 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 1
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Cons Hnos Sicilia Asensio SLFormalizado | 203.332 € | Formalizado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Reducción del plazo de ejecuciónAutomático | Automático | 10 |
| Mejoras técnicas valoradasAutomático | Automático | 30 |
| Medios técnicos adscritos a las obrasAutomático | Automático | 20 |
| Adscripción de personal con disponibilidad operativa efectivaAutomático | Automático | 10 |
| Ampliación del plazo de garantía de la obraAutomático | Automático | 10 |
| Memoria sobre las condiciones de ejecución de obra y programa de trabajosJuicio de valor | Juicio de valor | 10 |
| Disponibilidad de medio materiales próximos a la obraAutomático | Automático | 10 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PCAP.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- 25078 SEPARATA FASE 1 F.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2026-c3224d95-0263-4c10-9576-a33328c67edbDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-36c54aa3-0e37-41ee-bd87-6342a4209a89Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-9a7ce012-3773-4ab1-94d8-33b46ccef86fDocumento(abre en una pestaña nueva)
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el