Contrato adjudicado
Conexión piscinas con carretera CHE0701
Expediente88/2025BFormalizado· firmado el
Pleno del Ayuntamiento de Samper del Salz adjudicó el 1 de mayo de 2026 este contrato de obras a Construcciones Santiago Iturbide, S.L. por 125.182 €, entre 3 ofertas.
Pleno del Ayuntamiento de Samper del SalzObrasAbierto simplificadoZaragoza
- Presupuesto
- 125,2 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 125,2 mil €
- sin IVA
- Baja
- 0 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 3
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Construcciones Santiago Iturbide, S.L.Formalizado | 125.182 € | Formalizado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Plazo de ejecuciónAutomático | Automático | 55 |
| Ampliación de plazo de garantíaAutomático | Automático | 45 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Más licitaciones del organismo
Autoconsumo fotovoltaico colectivo en Samper del Salz.
ZaragozaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)211,6 mil €presupuestoPendiente de adjudicaciónArreglo y acondicionamiento del pavimento de la entrada del municipio
SAMPER DEL SALZ, ZaragozaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)55,6 mil €presupuestoPlazo cerrado
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el