Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Contrato de obras de adecuación y mejora de accesibilidad en nave del vivero de empresas (plan mas sevilla)

ExpedienteP4106700J-2026/000079-PAASFormalizadofirmado el

Alcaldia del Ayuntamiento del Ayuntamiento de Olivares adjudicó el 15 de junio de 2026 este contrato de obras a Pinturas Losan, SL por 75.779 €, un 5 % por debajo de su presupuesto, entre 1 oferta.

Alcaldia del Ayuntamiento del Ayuntamiento de OlivaresObrasAbierto simplificado

Presupuesto
79,8 mil €
sin IVA
Importe adjudicado
75,8 mil €
sin IVA
Baja
5 %
sobre el presupuesto sin IVA
Ofertas recibidas
1
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Contrato de obras de adecuación y mejora de accesibilidad en nave del vivero de empresas (plan mas sevilla)»
AdjudicatarioImporte
Pinturas Losan, SLFormalizado75.779 €

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Contrato de obras de adecuación y mejora de accesibilidad en nave del vivero de empresas (plan mas sevilla)»
CriterioPeso
Reducción del plazo de ejecución [2]Automático20
Ampliación del plazo de garantía [3]Automático10
Aspecto Económico (precio) [1]Automático70

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Contrato de suministros en régimen de alquiler de iluminación navideña 2026-2027

    Suministros

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    47,2 mil €presupuestoPlazo cerrado

  2. Contrato de Servicios de Ayuda a Domicilio

    Servicios

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    4,6 M€presupuestoQuedan 15 días

  3. Concesión Administrativa de ocupación, uso y explotación de puestos vacantes en el mercado municipal de abastos.

    Patrimonial

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    27,3 mil €presupuestoPendiente de adjudicación

  4. Contrato de Obras de ejecución de plataforma única en calle Los Sotillos, calle Virgen del Álamo, calle Isaías Álvarez, calle Cristóbal Colón y calle Cristo Rey. Sub actuación ejecución de plataforma única en calle Los Sotillos, calle Virgen del Álamo y calle Cristóbal Colón (Plan Sevilla 107).

    Obras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    304,3 mil €presupuestoResuelta

  5. Convocatoria para la adjudicación de tres licencias de uso común especial del dominio público destinadas a la instalación y explotación de barras de bar con motivo de diferentes eventos de esta localidad.

    Patrimonial

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    990 €presupuestoPendiente de adjudicación
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el