Contrato adjudicado
Obras de construcción de pozo de abastecimiento
Expediente5/2026Formalizado· firmado el
Pleno del Ayuntamiento de Torrehermosa adjudicó el 12 de junio de 2026 este contrato de obras a Estudios, Sondeos y Proyectos Bueno, S.L. por 56.205 €, entre 1 oferta.
Pleno del Ayuntamiento de TorrehermosaObrasAbierto simplificadoZaragoza
- Presupuesto
- 56,2 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 56,2 mil €
- sin IVA
- Baja
- 0 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 1
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Estudios, Sondeos y Proyectos Bueno, S.L.Formalizado | 56.205 € | Formalizado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Regularización administrativa del aprovechamiento de aguasAutomático | Automático | 10 |
| Ampliación del plazo de garantía de la obraAutomático | Automático | 10 |
| Adscripción de técnico en materia de seguridad y coordinación de obra.Automático | Automático | 10 |
| Memoria sobre las condiciones de ejecución de obra y programa de trabajosJuicio de valor | Juicio de valor | 20 |
| Plazo de respuesta ante incidencias en obraAutomático | Automático | 10 |
| Disponibilidad efectiva de medios durante la ejecuciónAutomático | Automático | 10 |
| Disponibilidad de medio materiales próximos a la obraAutomático | Automático | 10 |
| Reducción del plazo de ejecuciónAutomático | Automático | 10 |
| Medios técnicos adscritos a las obrasAutomático | Automático | 10 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PCAP POZO TORREHERMOSA.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- MV POZO.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2026-249ae123-d098-4506-b51d-37e663cdb962Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-ed2e0133-665c-4014-9b6b-fddc910fec7cDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-f227ef34-3802-4745-9728-809ac20503baDocumento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Construcción de vivienda unifamiliar de promoción pública
ZaragozaObras
Adjudicada a Antonio Pascual Santander
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)122,9 mil €Adjudicado· elInstalación solar fotovoltaica de 100kwn y 108,90kwp para autoconsumo colectivo en cubierta de la nave situada en el Polígono 7 Parcela 39 (Ed. Diseminados).
ZaragozaObras
Adjudicada a Inekya Ingeniería, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)133,6 mil €Formalizado· firmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el