Saltar al contenido
OpenDataLicit

Contrato adjudicado

Renovación de la pavimentación de la Calle Santa Quiteria

Expediente9/2026Adjudicadoel

Pleno del Ayuntamiento de Codos adjudicó el 16 de junio de 2026 este contrato de obras a Construcciones Martin Bilbilitana S.L. por 104.740 €, entre 2 ofertas.

Pleno del Ayuntamiento de CodosObrasAbierto simplificadoZaragoza

Presupuesto
104,7 mil €
sin IVA
Importe adjudicado
104,7 mil €
sin IVA
Baja
0 %
sobre el presupuesto sin IVA
Ofertas recibidas
2
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamosCada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.

Adjudicatario

Adjudicatarios de «Renovación de la pavimentación de la Calle Santa Quiteria»
AdjudicatarioImporte
Construcciones Martin Bilbilitana S.L.Adjudicado104.740 €

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Renovación de la pavimentación de la Calle Santa Quiteria»
CriterioPeso
Gestión y valoración de residuos de construcción y demolición (RCD)Automático5
Medios técnicos adscritos a las obrasAutomático15
Adscripción de personal técnico y operativo a la obraAutomático10
Responsabilidad social empresarialAutomático4
Ampliación del plazo de garantía de la obraAutomático10
Medidas de gestión y separación de residuos en obraAutomático2
Reducción del plazo de ejecuciónAutomático10
Uso de materiales reciclados o reutilizadosAutomático3
Fomento del empleo vinculado al contratoAutomático6
Disponibilidad de medio materiales para respuesta operativaAutomático15
Memoria sobre las condiciones de ejecución de obra y programa de trabajosJuicio de valor20

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Enajenación del aprovechamiento ordinario de madera correspondiente al Monte de Utilidad Pública n.º 100 "El Pinar".

    ZaragozaPatrimonial

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    22,7 mil €presupuestoPlazo cerrado

  2. Sustitución de la cubierta del Pabellón Municipal

    ZaragozaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    88,3 mil €presupuestoPlazo cerrado

  3. Renovación de la pavimentación de varios tramos de Calles

    ZaragozaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    91,2 mil €presupuestoPendiente de adjudicación

  4. Instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo colectivo para equipamientos municipales

    ZaragozaObras

    Adjudicada a Rios Renovables, S.L.U.

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    72,5 mil €Adjudicadoel

  5. Actuaciones de conservación de la biodiversidad en los espacios Red Natura 2000 de Aragón

    ZaragozaObras

    Adjudicada a Cooperativa Forestal de Royuela

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    198,7 mil €Formalizadofirmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el