Contrato adjudicado
Contrato de obras para la ejecución del proyecto “Pavimentación de calles y mejora de la accesibilidad en las aldeas de Corcolilla y El Collado (Alpuente)”, financiado mediante el Fondo de Compensación del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana 2025 (IVACE). Actuación subvencionada con plazo máximo de ejecución y recepción de las obras hasta el 31 de octubre de 2026.
Expediente318/2026Formalizado· firmado el
Alcaldía del Ayuntamiento de Alpuente adjudicó el 8 de julio de 2026 este contrato de obras a Foresta Gestión Forestal por 88.755 €, un 2 % por debajo de su presupuesto, entre 1 oferta.
Alcaldía del Ayuntamiento de AlpuenteObrasAbierto simplificadoAlpuente (Valencia), Valencia/València
- Presupuesto
- 90,8 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 88,8 mil €
- sin IVA
- Baja
- 2 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 1
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Foresta Gestión ForestalFormalizado | 88.755 € | Formalizado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Mejoras de Pavimentación Adicional (1, 2 ó 3)Automático | Automático | 22 |
| Mejora nº 4. Canaleta de pluviales y sellado de arqueta: tres (3) puntosAutomático | Automático | 3 |
| Reducción del plazo de ejecución: hasta un máximo de diez (10) puntos.Automático | Automático | 10 |
| Ampliación del plazo de garantía: hasta un máximo de diez (10) puntos.Automático | Automático | 10 |
| Oferta económica: hasta un máximo de cincuenta y cinco (55) puntos.Automático | Automático | 55 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES PCAP 318-2026.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- PBE PLAN EOLICO 2025 PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS PPT.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2026-80105805-adc1-405a-b246-934123706f09Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-e8b46ee3-2eb5-4d50-939f-0c8e8f601eddDocumento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Ejecución de las obras de mejora y adecuación de la Plaza Real Villa de Alpuente, en el entorno del BIC Castillo, Murallas y Salón Consistorial.
Alpuente (Valencia), Valencia/ValènciaObras
Adjudicada a Foresta Gestión Forestal, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)63,8 mil €Formalizado· firmado elEjecución de las obras de mejora de la accesibilidad, seguridad y funcionalidad del salón de actos y espacios vinculados de la Casa de la Cultura de Alpuente.
Alpuente (Valencia), Valencia/ValènciaObras
Adjudicada a Antonio Serrano Herrero
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)44,2 mil €Formalizado· firmado elEjecución de las obras de mejora y adecuación de la Plaza Real Villa de Alpuente, en el entorno del Bien de Interés Cultural Castillo, Murallas y Salón Consistorial de Alpuente, conforme al Proyecto Básico y de Ejecución aprobado por el Ayuntamiento
Alpuente (Valencia), Valencia/ValènciaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)77,2 mil €presupuestoResueltaEjecución de las obras de mejora de la accesibilidad, seguridad y funcionalidad del salón de actos y espacios vinculados de la Casa de la Cultura de Alpuente, incluyendo la adecuación de aseos, carpinterías, recorridos accesibles, rampa, peldaños, pasamanos, señalización, elementos de apoyo, revestimientos, acabados e instalaciones.
Alpuente (Valencia), Valencia/ValènciaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)53,5 mil €presupuestoResueltaContrato de obras para la ejecución de la actuación de control de pérdidas de agua en el tramo Fuente del Cabezo – Campo de Abajo, mediante la renovación de la conducción de abastecimiento, instalación de elementos auxiliares y ejecución de mejoras técnicas, financiado por el Plan Abierto de Inversiones 2024-2027 de la Diputación de Valencia.
Campo de Abajo, Alpuente (Valencia), Valencia/ValènciaObras
Adjudicada a Riegos Newrain, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)52 mil €Formalizado· firmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el