Contrato adjudicado
Contrato de obras de ejecución de las instalaciones de electricidad en baja tensión, telecomunicaciones e instalaciones especiales y protección contra incendios en la reforma de la Casa de la Cultura para su transformación en Centro Sociosanitario, sita en la calle Viñas nº 1 de Villanueva de la Jara (Cuenca).
Expediente839/2026Adjudicado· el
Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la Jara adjudicó el 1 de octubre de 2026 este contrato de obras a Edificaciones Conquenses S.L. por 85.646 €, un 5 % por debajo de su presupuesto, entre 2 ofertas.
Alcaldía del Ayuntamiento de Villanueva de la JaraObrasAbierto simplificadoVillanueva de la Jara, Cuenca
- Presupuesto
- 90,2 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 85,6 mil €
- sin IVA
- Baja
- 5 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 2
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Edificaciones Conquenses S.L.Adjudicado | 85.646 € | Adjudicado |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Conocimiento de las instalaciones mediante visita al lugar de ejecuciónAutomático | Automático | 10 |
| Oferta económicaAutomático | Automático | 30 |
| Reducción del plazo de ejecución de obraAutomático | Automático | 20 |
| Memoria técnicaJuicio de valor | Juicio de valor | 25 |
| Ampliación del plazo de garantía legal de la obraAutomático | Automático | 15 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- 20260803_Otros_PCAP.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- 20260803_Otros_PPT.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2026-e0076e29-60eb-4600-a42d-7491399f2082Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-1202e5a6-199e-4ef9-b492-7547080ae166Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-3dd1a7ad-34b7-4286-acd2-e53ef0575df6Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-987954dc-6ea0-4569-a92b-5a46c2b57148Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-cfdde140-550f-41cb-aa4e-3d2f9b92456fDocumento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
El presente pliego tiene como objeto regular las condiciones administrativas que han de regir el contrato del servicio de contratación, organización, ejecución y coordinación de diferentes programas deportivos en las instalaciones deportivas municipales del Excmo. Ayuntamiento de Villanueva de la Jara.
CuencaServicios
Adjudicada a Podium Gestión Integral S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)96,6 mil €Formalizado· firmado elEl objeto del contrato es la contratación de al menos 3 monitores, para la prestación del servicio de Plan de Corresponsables durante la anualidad escolar, además en junio y septiembre (reducción de horario escolar), se precisará un monitor extra.
villanueva de la jara, CuencaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)33,5 mil €presupuestoPlazo cerradoEs objeto del presente contrato la ejecución de las obras para la instalación de aerotermia en el Granero del municipio de Villanueva de la Jara (MEDIDA 3) (PROGRAMA DUS 5000), en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Villanueva de la Jara, CuencaObras
Adjudicada a Clima Bética, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)189,2 mil €Formalizado· firmado elEs objeto del presente contrato la ejecución de las obras para la instalación de aerotermia en la Vivienda Tutelada del municipio de Villanueva de la Jara (MEDIDA 3) (DUS 5000) en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Villanueva de la Jara, CuencaObras
Adjudicada a Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)46 mil €Formalizado· firmado elEs objeto del presente contrato la ejecución de las obras para la instalación de aerotermia en el Centro de Día del municipio de Villanueva de la Jara (MEDIDA 3) (DUS 5000) en el marco del Programa de Regeneración y Reto Demográfico del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
CuencaObras
Adjudicada a Trapeval, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)52,7 mil €Formalizado· firmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el