Licitación abierta
Reforma y sustitución de parte de la instalación hidráulica, accesorios y equipos del sistema de climatización en la sede de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Zaragoza.
Expediente202601_UGP31_50Plazo cerrado
Persona Titular de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Navarra licita este contrato de obras con un presupuesto de 1,7 M€ sin IVA. Las ofertas se pueden presentar hasta el 30 de septiembre de 2026.
Persona Titular de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en NavarraObrasAbierto simplificadoZARAGOZA, Zaragoza
- Presupuesto
- 1,7 M€
- sin IVA
- Duración
- 12 meses
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Propuesta de organización general de los trabajosJuicio de valor | Juicio de valor | 20 |
| Precio ofertadoAutomático | Automático | 70 |
| Descripción de la solución propuesta para el trasiego de materiales y retirada de escombros y demás residuos de la obraJuicio de valor | Juicio de valor | 5 |
| Ampliación del plazo de garantía de la obraAutomático | Automático | 5 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PCAP 202601-UGP31-50.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- PPTP 202601-UGP31-50.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 2026-cf02b0c8-29a4-4ba9-8a9a-beb0fc633473Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-a7e739fd-bcd3-400b-82da-bdbac5965b62Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-1b1de31a-6c75-4e74-a4fb-ee449305d029Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-1dc70671-ba81-42d3-8ba4-833162eadb79Documento(abre en una pestaña nueva)
- 2026-d1d5a214-d8c0-46dc-bc85-1ebd780cfd78Documento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Obras de reordenación y optimización de espacios de la séptima planta del inmueble sede de la Delegación Especial de Economía y Hacienda en Navarra y parte de la quinta planta, sede del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Navarra.
Pamplona, NavarraObras
Adjudicada a Ingeman, S.A.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)128,5 mil €Formalizado· firmado elServicios de redacción del proyecto básico y de ejecución, dirección facultativa completa (dirección de obra y ejecución) y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra de reforma y sustitución de parte de la instalación hidráulica, accesorios y equipos necesarios, del sistema de climatización en la sede de la Delegación de Economia y Hacienda en Zaragoza
ZaragozaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)111,2 mil €presupuestoResueltaServicios para la redacción de proyectos, dirección facultativa completa (dirección de obra y dirección de ejecución de obra) y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de la obra de reforma y sustitución de parte de la instalación hidráulica, accesorios y equipos necesarios, del sistema de climatización del edificio de la sede de la DEH en Zaragoza.
ZaragozaServicios
Adjudicada a Prodia S.l.p.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)66 mil €Formalizado· firmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el