Licitación abierta

Ejecucion de las obras para la construccion de 134 viviendas protegidas de promocion publica divididas en tres grupos, todas ellasen la isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife.

ExpedienteOBR/2026/0000005393Quedan 17 días3 nov 2026, 15:00 h

Instituto Canario de la Vivienda licita este contrato de obras con un presupuesto de 29,8 M€ sin IVA. Las ofertas se pueden presentar hasta el 3 de noviembre de 2026.

Instituto Canario de la ViviendaObrasAbiertoUrgenteTenerife

Presupuesto: 29,8 M€; sin IVA
Duración: 20 meses

Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Datos actualizados el 16 oct 2026

Antes de presentarte

Lo que ha pasado en los últimos 24 meses en contratos parecidos. No es una previsión.

Competencia esperada

Este organismo suele recibir 2 ofertas por contrato; en el 36 % solo hubo una.

Ofertas recibidas frente a la mediana de contratos comparables (últimos 24 meses)
Referencia	Ofertas
Este organismo25 lotes · mediana	2
Construcción y Obras (obras)60.603 lotes en España · mediana	2
Toda España441.906 lotes · mediana	2

Contratos con una sola oferta: 36 % de los lotes de este organismo · 33 % en Construcción y Obras (obras) · 48 % en toda España.

Baja habitual

El 75 % de los contratos de este organismo se adjudica por debajo del presupuesto, con una rebaja mediana del 3,3 %.

Baja sobre el presupuesto en contratos comparables (últimos 24 meses)
Referencia	Con baja	Baja mediana
Este organismo20 lotes	75 %	3,3 %
Construcción y Obras (obras)56.287 lotes en España	75 %	9,9 %
Toda España365.533 lotes	57 %	15 %

Si se adjudica con baja, la mediana supondría unos 28,9 M€ sobre su presupuesto de 29,8 M€ sin IVA.

Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.

Quién suele ganar

Las 5 empresas que más han ganado con Instituto Canario de la Vivienda en Construcción y Obras (obras) en los últimos 24 meses (de 11 distintas).

Empresas con más importe adjudicado por Instituto Canario de la Vivienda en Construcción y Obras (obras) en los últimos 24 meses
#	Empresa	Importe	Contratos
1	Taller de Construccion TMR, S.A.1 contrato	10,7 M€	1
2	Vvo Construcciones, P., S.A. & Víctor Rodiguez e Hijos, S.LU.1 contrato	8 M€	1
3	Tecnologia de la Construccion y Obras Publicas, S.A. - Obras Publicas Canarias, S.L. (Opc)1 contrato	6,8 M€	1
4	Dragados S.A.1 contrato	5,7 M€	1
5	Satocan, S.A.1 contrato	4,5 M€	1

Ver todos los adjudicatarios

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Ejecucion de las obras para la construccion de 134 viviendas protegidas de promocion publica divididas en tres grupos, todas ellasen la isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife.»
Criterio	Tipo	Peso
Oferta económicaAutomático	Automático	30
Control de calidad de la obraAutomático	Automático	15
Ampliación del plazo de garantíaAutomático	Automático	20
Criterio medioambientalAutomático	Automático	10
Reducción del plazo de ejecuciónAutomático	Automático	25

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

Contrato basado en el acuerdo marco para la prestación de los servicios postales, integrados en el servicio postal universal para el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias al que se adhiere el Instituto Canario de la Vivienda (EXPEDIENTE: AMSER/2026/0000116991), (EXP. GECE: BAT/2026/0000128094)
CanariasServicios
Adjudicada a Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. S.m.e.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
186,9 mil €Adjudicado· el 20 ago 2026
Apoyo al ICV en la gestión y llevanza deel Registro Público de demandantes de Viviendas Protegidas de Canarias.
CanariasServicios
Adjudicada a Factoria, Gestion y Consultoria S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
510,1 mil €Formalizado· firmado el 6 ago 2026
Ejecución de las obras para la construcción de 134 viviendas protegidas de promoción pública divididas en tres grupos en la isla de Tenerife, provincia de Santa Cruz de Tenerife
CanariasObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
23,9 M€presupuestoResuelta30 ene 2026, 15:00 h

Ejecución de las obras de rehabilitación energética de catorce grupos de viviendas protegidas de promoción pública en la provinciade Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas

CanariasObras

Adjudicados 1 de 14 lotes a Fachadas Dimurol SL

Expediente en PLACSP

1,6 M€en 1 loteFormalizado· firmado el 25 may 2026

Ver los 14 lotes

Lotes de «Ejecución de las obras de rehabilitación energética de catorce grupos de viviendas protegidas de promoción pública en la provinciade Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas»
Lote	Adjudicatario	Importe	Estado
Lote 1Los Menceyes - Candelaria (TF)	Lote 1 ·Sin adjudicar
Lote 10Añaza I-5 - Santa Cruz de Tenerife (TF)	Lote 10 ·Sin adjudicar
Lote 11La Esperanza - El Rosarrio (TF)	Lote 11 ·Sin adjudicar
Lote 12Almogarén - Valsequillo (GC)	Lote 12 ·Sin adjudicar
Lote 13Lanzarote - Valleseco (GC)	Lote 13 ·Sin adjudicar
Lote 14Residencia Los Lentiscos-I - Gáldar (GC)	Lote 14 ·Sin adjudicar
Lote 2Añaza I-14 - Santa Cruz de Tenerife (TF)	Lote 2 ·Sin adjudicar
Lote 3Los Olivos - Adeje (TF)	Lote 3 ·Sin adjudicar
Lote 4Añaza I-15 - Santa Cruz de Tenerife (TF)	Lote 4 ·Sin adjudicar
Lote 5Añaza I-12 - Santa Cruz de Tenerife (TF)	Lote 5 ·Sin adjudicar
Lote 6Residencial Las Rosas - Santa Lucía de Tirajana (GC)	Lote 6 ·Sin adjudicar
Lote 7Mogán - Mogán (GC)	Lote 7 ·Sin adjudicar
Lote 8Añaza I-10 - Santa Cruz de Tenerife (TF)	Lote 8 ·Fachadas Dimurol SL1,6 M€	1,6 M€	Formalizado
Lote 9Fabelo - Puerto del Rosario (FTV)	Lote 9 ·Sin adjudicar

Ejecución de la obra de rehabilitación energética de 7 grupos de viviendas protegidas de promoción pública.

CanariasObras

Adjudicados 6 de 7 lotes a Citanias Obras y Servicios, S.L.U., Construplan, Construcciones y Planificación, S.L.U. y 1 empresa más