Licitación abierta
Contrato de obras para la adecuación de bajo a escuela infantil en Avda. Rei en Jaume nº13
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals licita este contrato de obras con un presupuesto de 135.097 € sin IVA. Las ofertas se pueden presentar hasta el 17 de noviembre de 2026.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Pobla de FarnalsObrasAbierto simplificadoValencia/València
- Presupuesto
- 135,1 mil €
- sin IVA
- Duración
- 6 meses
Antes de presentarte
Lo que ha pasado en los últimos 24 meses en contratos parecidos. No es una previsión.
Competencia esperada
Este organismo suele recibir 2 ofertas por contrato; en el 45 % solo hubo una.
| Referencia | Ofertas |
|---|---|
| Este organismo31 lotes · mediana | 2 |
| Construcción y Obras (obras)64.253 lotes en España · mediana | 2 |
| Toda España495.893 lotes · mediana | 2 |
Contratos con una sola oferta: 45 % de los lotes de este organismo · 33 % en Construcción y Obras (obras) · 47 % en toda España.
Baja habitual
El 80 % de los contratos de este organismo se adjudica por debajo del presupuesto, con una rebaja mediana del 41 %.
| Referencia | Con baja | Baja mediana |
|---|---|---|
| Este organismo30 lotes | 80 % | 41 % |
| Construcción y Obras (obras)59.568 lotes en España | 75 % | 9,9 % |
| Toda España412.315 lotes | 58 % | 15 % |
Si se adjudica con baja, la mediana supondría unos 80.248 € sobre su presupuesto de 135.097 € sin IVA.
Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.
Quién suele ganar
Las 3 empresas que más han ganado con Junta de Gobierno del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals en Construcción y Obras (obras) en los últimos 24 meses.
| # | Empresa | Importe | Contratos |
|---|---|---|---|
| 1 | Doalco, S.A.1 contrato | 4,1 M€ | 1 |
| 2 | Sima Servicios Integrales Alonso, S.L.1 contrato | 190 mil € | 1 |
| 3 | Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.1 contrato | 32 mil € | 1 |
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| 4. Mejora: instalación de toldos motorizados de tipo semicofreAutomático | Automático | 30 |
| 1. Mejor oferta económicaAutomático | Automático | 30 |
| 3. Criterio medioambiental. Sistema de gestión ambientalAutomático | Automático | 5 |
| 5. Reducción del plazo de ejecuciónAutomático | Automático | 30 |
| 2. Criterio social. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el TrabajoAutomático | Automático | 5 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Más licitaciones del organismo
Contrato de servicios de gestión y asesoramiento laboral del Ayuntamiento de La Pobla de Farnals
Valencia/ValènciaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)38,3 mil €presupuestoPendiente de adjudicaciónContrato de servicios de limpieza de las dependencias, edificios municipales, instalaciones deportivas y recreativas, así como, la apertura, limpieza y cierre de las playas Norte y Pobla Marina
Valencia/ValènciaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)1,9 M€presupuestoPendiente de adjudicaciónContrato servicio integral de prevención de riesgos laborales y vigilancia de la salud de los trabajadores de La Pobla de Farnals
Valencia/ValènciaServicios
Adjudicada a Grupo Medico Saedra, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)8.504 €Formalizado· firmado elContrato de obras "Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el área industrial de La Pobla de Farnals" (IVACE Polígonos 2025)
Valencia/ValènciaObras
Adjudicados 1 de 2 lotes a Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)32 mil €en 1 loteFormalizado· firmado elVer los 2 lotesOcultar lotes
Lotes de «Contrato de obras "Mejora, modernización y dotación de infraestructuras y servicios en el área industrial de La Pobla de Farnals" (IVACE Polígonos 2025)» Lote Adjudicatario Importe Estado Lote 1Sistema de video vigilancia a través de CCTV conectado a la policía local Lote 1 ·Elecnor Servicios y Proyectos, S.A.U.32 mil € 32 mil € Formalizado Lote 2Mejora de la señalización horizontal y vertical de tráfico Lote 2 ·Sin adjudicar Seguro de responsabilidad civil de altos cargos y personal al servicio de la administración pública local.
Valencia/ValènciaServicios
Adjudicada a Aig Europe SA Sucursal España
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)2.027 €Adjudicado· el
Cómo citar esta página
OpenDataLicit, «Contrato de obras para la adecuación de bajo a escuela infantil en Avda. Rei en Jaume nº13», expediente 2135/2026, a partir de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. https://opendatalicit.com/licitaciones/20797959-contrato-de-obras-para-la-adecuacion-de-bajo-a-escuela-infantil-en-avda-rei-en.