Contrato adjudicado
Selección de empresas que ejecuten obras en las infraestructuras de las BAE,s militares ubicadas en el área de responsabilidad de la Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este
Expediente2032719011700Adjudicado· el
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este adjudicó el 14 de febrero de 2020 este contrato de obras a 51 empresas por 33,8 M€ (2 de 2 lotes adjudicados).
Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos EsteObrasAbiertoZaragoza
- Presupuesto
- 2,9 M€
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 33,8 M€
- sin IVA
- Duración
- 1 año
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Último cambio en el expediente el ·
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. Las comparaciones de ofertas usan la mediana de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses (un valor por lote) y solo se muestran con al menos 10 lotes del organismo o 30 del sector. La baja se calcula por lote, frente a su presupuesto sin IVA; «con baja» es más de un 0,5 % por debajo y la baja mediana se toma solo entre esos, porque muchos contratos se adjudican por su presupuesto exacto (precios unitarios o importes máximos). Mismo periodo y mismos mínimos de muestra que las ofertas. La concentración y las cuotas de cada empresa se calculan sobre el importe atribuido a empresas: sin los techos de acuerdo marco, los importes dudosos ni las adjudicaciones a agrupaciones sin empresa identificada. El desglose por lotes está completo desde 2026; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación.Lotes y adjudicatarios
2 de 2 lotes adjudicados
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Lote 1 · Obras iguales o superiores a 40.000 euros e inferiores a 500.000 euros de valor estimado84 ofertas recibidas | ||
| Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L.Adjudicado | 1.113.577 € | Adjudicado |
| Vialex Constructora Aragonesa S.L.Adjudicado | 629.044 € | Adjudicado |
| Quibac, SLAdjudicado | 389.610 € | Adjudicado |
| Public Service Enterprise S.L.Adjudicado | 629.044 € | Adjudicado |
| Soler & Sánchez Builder SLAdjudicado | 232.349 € | Adjudicado |
| Obremo, S.L.Adjudicado | 771.665 € | Adjudicado |
| Obras Civiles y Subterraneas, S.L.Adjudicado | 232.349 € | Adjudicado |
| Cronograma Construcciones, S.L.Adjudicado | 232.349 € | Adjudicado |
| Araelectric S.A.Adjudicado | 493.034 € | Adjudicado |
| FCC IndustrialAdjudicado | 1.652.893 € | Adjudicado |
| Construcciones Garzón, S.A.Adjudicado | 252.184 € | Adjudicado |
| Moncobra, S.A.Adjudicado | 791.499 € | Adjudicado |
| Dobur, S.AAdjudicado | 252.184 € | Adjudicado |
| Obres Comas Beltran S.L.Adjudicado | 149.705 € | Adjudicado |
| Hermanos Caudevilla SLAdjudicado | 388.194 € | Adjudicado |
| Climaes Climatización y Hosteleria S.L.Adjudicado | 149.705 € | Adjudicado |
| Levantina, Ingenieria y Contrucción S.L.Adjudicado | 725.384 € | Adjudicado |
| Instal.lacions Burgas i Burgas SLAdjudicado | 389.610 € | Adjudicado |
| Echeman, S.A.Adjudicado | 629.044 € | Adjudicado |
| Veolia Servicios Norte SAUAdjudicado | 1.652.893 € | Adjudicado |
| Servicios Integrales Juali S.L.Adjudicado | 1.113.577 € | Adjudicado |
| Fuentes y Ariza, S.A.Adjudicado | 389.610 € | Adjudicado |
| Materiales y Construcciones Gama S.L.Adjudicado | 389.610 € | Adjudicado |
| Montajes Electricos GarciaAdjudicado | 1.652.893 € | Adjudicado |
| Contratacion y Ejecucion de Obras, S.L.Adjudicado | 252.184 € | Adjudicado |
| Tecniriego Binefar S.L.Adjudicado | 525.620 € | Adjudicado |
| Lote 2 · Obras iguales o superiores a 2.000 euros e inferiores a 40.000 euros de valor estimado84 ofertas recibidas | ||
| Veolia Servicios Norte SAUAdjudicado | 1.239.669 € | Adjudicado |
| Oller Marin, SLAdjudicado | 369.776 € | Adjudicado |
| Levantina, Ingenieria y Contrucción S.L.Adjudicado | 130.697 € | Adjudicado |
| Moncobra, S.A.Adjudicado | 862.456 € | Adjudicado |
| urbana de exteriores, slAdjudicado | 43.566 € | Adjudicado |
| Microserveis Tecnics, slAdjudicado | 404.486 € | Adjudicado |
| Echeman, S.A.Adjudicado | 471.783 € | Adjudicado |
| Tecnum Ingenieros S.l.p.Adjudicado | 108.014 € | Adjudicado |
| Construcciones Hermanos Catalá, S.L.Adjudicado | 108.014 € | Adjudicado |
| Instal.lacions Burgas i Burgas SLAdjudicado | 214.286 € | Adjudicado |
| Reformas Integrales S.ramiro SLUAdjudicado | 102.007 € | Adjudicado |
| Climaes Climatización y Hosteleria S.L.Adjudicado | 104.841 € | Adjudicado |
| Enric Mitjana DalmauAdjudicado | 218.536 € | Adjudicado |
| Cronograma Construcciones, S.L.Adjudicado | 130.697 € | Adjudicado |
| Soler & Sánchez Builder SLAdjudicado | 174.262 € | Adjudicado |
| Construeco, S.L.Adjudicado | 140.614 € | Adjudicado |
| Dobur, S.AAdjudicado | 27.627 € | Adjudicado |
| Contratacion y Ejecucion de Obras, S.L.Adjudicado | 161.511 € | Adjudicado |
| Seanto, S.L.Adjudicado | 767.887 € | Adjudicado |
| Servicios Integrales Juali S.L.Adjudicado | 445.218 € | Adjudicado |
| Construcciones Iberco, S.A.Adjudicado | 27.627 € | Adjudicado |
| Vialex Constructora Aragonesa S.L.Adjudicado | 471.783 € | Adjudicado |
| Modo Caste S.L.Adjudicado | 71.192 € | Adjudicado |
| Repoblaciones y Desmontes Pablo Fernández S.L.L.Adjudicado | 161.511 € | Adjudicado |
| Hermanos Caudevilla SLAdjudicado | 660.921 € | Adjudicado |
| Montajes Electricos Mallorquines S.A.Adjudicado | 104.841 € | Adjudicado |
| Jara Jardinería, Obras y Servicios, S.L.Adjudicado | 471.783 € | Adjudicado |
| Araelectric S.A.Adjudicado | 738.135 € | Adjudicado |
| Public Service Enterprise S.L.Adjudicado | 471.783 € | Adjudicado |
| Nerco Infraestructuras SLAdjudicado | 43.566 € | Adjudicado |
| Dasitel SLAdjudicado | 43.566 € | Adjudicado |
| Obremo, S.L.Adjudicado | 376.151 € | Adjudicado |
| Climage, S.L.Adjudicado | 612.043 € | Adjudicado |
| Quibac, SLAdjudicado | 1.059.032 € | Adjudicado |
| Contisa Martinez S.L.Adjudicado | 27.627 € | Adjudicado |
| Miguel Angel Navasa BerguaAdjudicado | 102.007 € | Adjudicado |
| FCC IndustrialAdjudicado | 1.239.669 € | Adjudicado |
| Fuentes y Ariza, S.A.Adjudicado | 292.208 € | Adjudicado |
| Instalaciones Foncasa S.L.Adjudicado | 369.776 € | Adjudicado |
| Materiales y Construcciones Gama S.L.Adjudicado | 292.208 € | Adjudicado |
| Montajes Electricos GarciaAdjudicado | 1.188.666 € | Adjudicado |
| Ingenieria y Tecnica de Desarrollos Urbanos S.L.Adjudicado | 369.067 € | Adjudicado |
| Obras Civiles y Subterraneas, S.L.Adjudicado | 43.566 € | Adjudicado |
| Aragonesa de Instalaciones y ObrasAdjudicado | 161.511 € | Adjudicado |
| Esclapés e Hijos S.L.Adjudicado | 43.566 € | Adjudicado |
| Bricovian SLAdjudicado | 369.776 € | Adjudicado |
| Tecniriego Binefar S.L.Adjudicado | 763.991 € | Adjudicado |
| Obres Comas Beltran S.L.Adjudicado | 104.841 € | Adjudicado |
| Montajes Navea SLAdjudicado | 369.776 € | Adjudicado |
| Áridos y Excavaciones Carmelo Lobera, S.L.Adjudicado | 397.757 € | Adjudicado |
Cómo se compara
Calculado por OpenDataLicit con todos los contratos de la Plataforma
Competencia
| Referencia | Ofertas |
|---|---|
| Esta licitaciónmediana de sus 2 lotes | 84 |
| Este organismo797 lotes · mediana | 2 |
| Construcción y Obras (obras)63.810 lotes en España · mediana | 2 |
| Toda España493.150 lotes · mediana | 2 |
Contratos con una sola oferta: 50 % de los lotes de este organismo · 33 % en Construcción y Obras (obras) · 47 % en toda España.
Medianas de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses, un valor por lote.
Concentración
Las 5 empresas que más ganan con Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos Este suman el 28 % de lo que adjudica a empresas (222 M€ en total). Araelectric S.A. es la 3.ª. FCC Industrial es la 5.ª. Microserveis Tecnics, sl es la 8.ª.
Relación de las empresas con el organismo
FCC Industrial ha ganado 17 contratos con este organismo desde 2019, por 6,4 M€.
* 2026: año en curso, datos parciales. Contratos de FCC Industrial con este organismo por año Año Número 2019 1 2020 6 2021 0 2022 0 2023 5 2024 4 2025 0 2026 1 Instalaciones Foncasa S.L. ha ganado 3 contratos con este organismo desde 2020, por 402,6 mil €.
Moncobra, S.A. ha ganado 7 contratos con este organismo desde 2019, por 2 M€.
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Requisitos mínimo de solvencia | — | 100 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Más licitaciones del organismo
Suministro material fungible de repuestos de automoción lote 5 Regimiento de Caballería España 11
ZaragozaSuministros
Adjudicada a Suministros Mera SL
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)3.231 €Formalizado· firmado elSustitución de ventanas, carpintería metálica del Edificio ULTONIA. AGBS Talarn (Lérida)
LÉRIDA, LleidaObras
Adjudicada a Materiales y Construcciones Gama S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)37,7 mil €Formalizado· firmado elAdquisición de materiales de construcción material fungible lote 2 Batallón de Helicópteros de Emergencias II.
Comunitat ValencianaSuministros
Adjudicada a Ferro Suministros Industriales S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)6.691 €Formalizado· firmado elAcondicionamiento de red de tuberías de abastecimiento. Palacio de Isabel II en Menorca.
Mahón. Baleares. , Illes BalearsObras
Adjudicada a Ehm Contrata Dirección y Gestion de Obras 2004 S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)11,8 mil €Formalizado· firmado elRenovación mantenimiento rejas metálicas. Palacio de Isabel II en Menorca.
Mahón. Baleares. , Illes BalearsObras
Adjudicada a Ehm Contrata Dirección y Gestion de Obras 2004 S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)9.521 €Formalizado· firmado el
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Último cambio en el expediente el