Contrato adjudicado
Ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto Técnico de “Adecuación a normativa de la instalación eléctrica de baja tensión de diversos edificios municipales."
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo adjudicó el 5 de agosto de 2020 este contrato de obras a Citelum Iberica SA por 91.805 €, un 31 % por debajo de su presupuesto (la baja mediana en este organismo es del 12 %), entre 6 ofertas, frente a una mediana de 2 en este organismo.
Junta de Gobierno del Ayuntamiento de ToledoObrasAbierto simplificadoToledo
- Presupuesto
- 132,2 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 91,8 mil €
- sin IVA
- Baja
- 31 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 6
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. Las comparaciones de ofertas usan la mediana de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses (un valor por lote) y solo se muestran con al menos 10 lotes del organismo o 30 del sector. La baja se calcula por lote, frente a su presupuesto sin IVA; «con baja» es más de un 0,5 % por debajo y la baja mediana se toma solo entre esos, porque muchos contratos se adjudican por su presupuesto exacto (precios unitarios o importes máximos). Mismo periodo y mismos mínimos de muestra que las ofertas. La concentración y las cuotas de cada empresa se calculan sobre el importe atribuido a empresas: sin los techos de acuerdo marco, los importes dudosos ni las adjudicaciones a agrupaciones sin empresa identificada. El desglose por lotes está completo desde 2024; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación. Más en la metodología.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Citelum Iberica SAAdjudicado | 91.805 € | Adjudicado |
Cómo se compara
Calculado por OpenDataLicit con todos los contratos de la Plataforma
Competencia
| Referencia | Ofertas |
|---|---|
| Este contrato | 6 |
| Este organismo259 lotes · mediana | 2 |
| Construcción y Obras (obras)64.253 lotes en España · mediana | 2 |
| Toda España495.893 lotes · mediana | 2 |
Contratos con una sola oferta: 48 % de los lotes de este organismo · 33 % en Construcción y Obras (obras) · 47 % en toda España.
Medianas de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses, un valor por lote.
Baja
Se adjudicó con una baja del 31 %. En este organismo, el 42 % de los contratos se adjudica con baja, y la mediana de esa baja es del 12 %.
| Referencia | Con baja | Baja mediana |
|---|---|---|
| Este contrato | — | 31 % |
| Este organismo242 lotes | 42 % | 12 % |
| Construcción y Obras (obras)59.568 lotes en España | 75 % | 9,9 % |
| Toda España412.315 lotes | 58 % | 15 % |
Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.
Concentración
Las 5 empresas que más ganan con Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Toledo suman el 53 % de lo que adjudica a empresas (286,7 M€ en total).
Relación de la empresa con el organismo
Citelum Iberica SA ha ganado 4 contratos con este organismo desde 2020, por 731,8 mil €.
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Cronograma de actividades y planificación | — | 5 |
| Precio | — | 50 |
| Aseguramiento de la calidad | — | 10 |
| Análisis documental y estudio del proyecto. | — | 10 |
| Funcionalidad y accesibilidad a las obras, viario y locales | — | 10 |
| Criterios sociales: Contratación de personas con dificultades de acceso laboral | — | 10 |
| Ampliación del plazo de garantía sobre el previsto en proyecto | — | 5 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- Cuadro_caracteristicas_PCAP.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- PPT.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- b7b203b2-f5d4-4454-8177-6c21d6e1e25bDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 36a38f29-1052-4d07-b6b9-77864aa4b70aDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 172a70d6-759e-404a-bdd2-bd7e3929cf2aDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 0e625776-3ba9-4a8c-af43-97a9e413ef27Documento(abre en una pestaña nueva)
- ccb5293a-43ae-4114-8332-6b26f629a341Documento(abre en una pestaña nueva)
- 33cd6a4a-ecb7-4ebb-a34a-51f1b52e7cc2Documento(abre en una pestaña nueva)
- 3cb7c830-a1f8-4a13-8322-0dc614c40a8bDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 1ae280b4-56cd-4f77-8879-363ae9277e0dDocumento(abre en una pestaña nueva)
- 6dcc4b56-f824-48e5-a112-ee976e2ef78aDocumento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Ejecución de los trabajos consistentes en la contratación de la creación y proyección del espectáculo de luz y sonido los días 4 y 5 de diciembre y la entrega del informe de seguimiento en redes sociales cuya entrega será a partir del 5 de enero de 2027, momento en el que se entenderá cumplido el objeto del contrato.
TOLEDO, ToledoServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)26,6 mil €presupuestoQuedan 14 díasTrabajos de analisis, asesoramiento tecnico, prevencion y control de legionelosis en las instalaciones deportivas del Patronato Deportivo Municipal de Toledo (dos años. 01-01-2027 a 31-12-2028 (+posibilidad de una prorroga de un año o fraccion.
ToledoServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)125,8 mil €presupuestoQuedan 33 díasSuministro de gasoleo c para calefacion de las instalaciones deportivas del PDM .Años 2027 y 2028.(+una posibilidad de prorroga ejercicio 2029)
ToledoSuministros
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)314 mil €presupuestoQuedan 32 díasEjecución de los trabajos consistentes en la ejecución de los trabajos consistentes en desarrollar el FESTIVAL INTERNACIONAL DE MAGIA TOLEDO ILUSION
TOLEDO, ToledoPrivado
Adjudicada a Alcachofa Soft, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)12,6 mil €Formalizado· firmado elExplotación de la cafetería de las Casas Consistoriales del Ayuntamiento.
ToledoPatrimonial
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)14,4 mil €presupuestoCierra hoy
Cómo citar esta página
OpenDataLicit, «Ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto Técnico de “Adecuación a normativa de la instalación eléctrica de baja tensión de diversos edificios municipales."», expediente OBRAS 4/20, a partir de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. https://opendatalicit.com/licitaciones/5958994-ejecucion-de-las-obras-comprendidas-en-el-proyecto-tecnico-de-adecuacion-a.