Contrato adjudicado
renovación de pavimentación de la calle Europa (parcial)
Alcaldía del Ayuntamiento de Valmojado adjudicó el 2 de diciembre de 2020 este contrato de obras a Construccicones Antolin Garcia Lozoya, S.A. por 44.071 €, entre 2 ofertas.
Alcaldía del Ayuntamiento de ValmojadoObrasAbiertoToledo
- Presupuesto
- 44,1 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 44,1 mil €
- sin IVA
- Baja
- 0 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 2
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. Las comparaciones de ofertas usan la mediana de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses (un valor por lote) y solo se muestran con al menos 10 lotes del organismo o 30 del sector. La baja se calcula por lote, frente a su presupuesto sin IVA; «con baja» es más de un 0,5 % por debajo y la baja mediana se toma solo entre esos, porque muchos contratos se adjudican por su presupuesto exacto (precios unitarios o importes máximos). Mismo periodo y mismos mínimos de muestra que las ofertas. La concentración y las cuotas de cada empresa se calculan sobre el importe atribuido a empresas: sin los techos de acuerdo marco, los importes dudosos ni las adjudicaciones a agrupaciones sin empresa identificada. El desglose por lotes está completo desde 2024; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación. Más en la metodología.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Construccicones Antolin Garcia Lozoya, S.A.Adjudicado | 44.071 € | Adjudicado |
Cómo se compara
Calculado por OpenDataLicit con todos los contratos de la Plataforma
Competencia
| Referencia | Ofertas |
|---|---|
| Este contrato | 2 |
| Construcción y Obras (obras)64.203 lotes en España · mediana | 2 |
| Toda España495.960 lotes · mediana | 2 |
Contratos con una sola oferta: 33 % en Construcción y Obras (obras) · 47 % en toda España.
Medianas de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses, un valor por lote.
Baja
Se adjudicó por su presupuesto, sin baja.
| Referencia | Con baja | Baja mediana |
|---|---|---|
| Este contrato | — | <0,1 % |
| Construcción y Obras (obras)59.523 lotes en España | 75 % | 10 % |
| Toda España412.360 lotes | 58 % | 15 % |
Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.
Relación de la empresa con el organismo
Construccicones Antolin Garcia Lozoya, S.A. ha ganado 2 contratos con este organismo desde 2020, por 93 mil €.
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Análisis documental y estudio del proyecto | — | 10 |
| Mejoras en los metros de pavimetación | — | 30 |
| Aseguramiento de la calidad | — | 10 |
| Cronograma de actividades | — | 5 |
| Ampliación del plazo de garantía | — | 10 |
| Funcionalidad y accesibilidad de las obras | — | 5 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- Pliego obras pavimentacion Valmojado 2020.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- PROYECTO-C_EUROPA-F.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 1d7923c1-9b58-46e6-95b1-9c19317ce4e8Documento(abre en una pestaña nueva)
- 45df422a-0188-4739-9675-0f3da9bf7613Documento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Obras de Rehabilitación de la fachada y torreón noreste de la antigua Casa Cuartel de la Guardia Civil en Valmojado (Fase II)
ToledoObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)100,7 mil €presupuestoQuedan 5 díasGestión integral del servicio de Escuela Infantil Municipal «El Paseo» de Valmojado, dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años
ToledoServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)122,6 mil €presupuestoPendiente de adjudicaciónObras de adecuación de local existente para Centro Joven Municipal sito en la Avenida de la Constitución nº 75 (Recinto Ferial) de Valmojado
ToledoObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)126,5 mil €presupuestoPlazo cerradoGestión integral del servicio de Escuela Infantil Municipal «El Paseo» de Valmojado, dirigido a niños y niñas de 0 a 3 años, con un total de 102 plazas educativas distribuidas en grupos por nivel de edad conforme a la normativa autonómica
ToledoServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)490,2 mil €presupuestoPlazo cerradoEjecución de las obras correspondientes a las “Mejora de la red de saneamiento y pluviales en la Calle Casarrubios de Valmojado (Toledo)“
ToledoObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)93 mil €presupuestoPlazo cerrado
Cómo citar esta página
OpenDataLicit, «renovación de pavimentación de la calle Europa (parcial)», expediente 481/2019, a partir de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. https://opendatalicit.com/licitaciones/6408444-renovacion-de-pavimentacion-de-la-calle-europa-parcial.