Licitación abierta
Obras de rehabilitación Comunidad de Larrakoetxe 1 (Bilbao), con eficiencia energética y mejora de la accesibilidad asistencia técnica del OAL VVMM de Bilbao
Consejo de Dirección del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de Bilbao licita este contrato de obras con un presupuesto de 1,1 M€ sin IVA. Las ofertas se pueden presentar hasta el 22 de marzo de 2021.
Consejo de Dirección del Organismo Autónomo Local Viviendas Municipales de BilbaoObrasAbiertoBilbao, Bizkaia
- Presupuesto
- 1,1 M€
- sin IVA
- Duración
- 10 meses
Qué suele pasar en contratos parecidos
Lo que ha pasado en los últimos 24 meses en contratos parecidos. No es una previsión.
Competencia esperada
Los contratos de este tipo suelen recibir 2 ofertas por contrato; en el 33 % solo hubo una.
| Referencia | Ofertas |
|---|---|
| Construcción y Obras (obras)64.164 lotes en España · mediana | 2 |
| Toda España495.988 lotes · mediana | 2 |
Contratos con una sola oferta: 33 % en Construcción y Obras (obras) · 47 % en toda España.
Baja habitual
El 75 % de los contratos de este tipo se adjudica por debajo del presupuesto, con una rebaja mediana del 10 %.
| Referencia | Con baja | Baja mediana |
|---|---|---|
| Construcción y Obras (obras)59.519 lotes en España | 75 % | 10 % |
| Toda España412.360 lotes | 58 % | 15 % |
Si se adjudica con baja, la mediana supondría unos 1 M€ sobre su presupuesto de 1,1 M€ sin IVA.
Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| 3.- Compromiso social de contratación de desempleados/as de Otxarkoaga y Txurdinaga 5 puntos | — | 5 |
| 1.-Metodología y programa | — | 25 |
| Precio (Fórmula 2. Por tramos) | — | 60 |
| 2.-Plan de certificaciones y Programa de financiación de certificaciones de obra: 6 puntos. | — | 6 |
| 4.- Criterios de comunicación y coordinación: 4 puntos. | — | 4 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
Más licitaciones del organismo
Obras de habilitación de locales 12,13 y 14 Avda. Julian Gaiarre 28-34, para cubrir las necesidades de la Asociación de Mayores de Txurdinaga “Gure Zaharrak”.
Bilbao, BizkaiaObras
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)242 mil €presupuestoPlazo cerradoContratación de las pólizas de seguro Multirriesgo, seguros de Vida y Accidentes y Responsabilidad Civil del O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao
Bilbao, BizkaiaServicios
Adjudicados 1 de 3 lotes a Surne Mutua de Seguros
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)33,2 mil €en 1 loteAdjudicado· elVer los 3 lotesOcultar lotes
Lotes de «Contratación de las pólizas de seguro Multirriesgo, seguros de Vida y Accidentes y Responsabilidad Civil del O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao» Lote Adjudicatario Importe Estado Lote 1Lote I A.- Seguro Multirriesgo de las viviendas, locales, trasteros, garajes y demás bienes inmuebles y muebles propiedad y/o gestionadas por el O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao, así como de la oficina de Atención al Ciudadano. B.- Seguro de Responsabilidad Civil derivada de su actividad y de los Bienes Muebles e Inmuebles propios o de terceros del O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao. Lote 1 ·Sin adjudicar Lote 2Lote II Seguro de Accidentes del personal del O. A. L. Viviendas Municipales de Bilbao. Seguro de Vida del personal del O. A. L. Viviendas Municipales de Bilbao. Lote 2 ·Surne Mutua de Seguros33,2 mil € 33,2 mil € Adjudicado Lote 3Lote III Seguro de Responsabilidad Civil de Directivos, Administradores y Autoridades al servicio de la Administración. Lote 3 ·Sin adjudicar Proyecto y dirección facultativa de las obras de rehabilitación energética de Barrio Gardeazabal 4 y 5, y alternativas de mejora de accesibilidad. Ampliación de plazo ,
Bilbao, BizkaiaServicios
Adjudicada a DG Arquitectura Habitable S.C.P.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)25,8 mil €Adjudicado· elServicio de atención de incidencias, obras de reparación y reformas necesarias para la gestión del mantenimiento del parque edificatorio del O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao
Bilbao, BizkaiaServicios
Adjudicada en 2 lotes a Enviser Servicios Medioambientales S.A. y Campezo Obras y Servicios SA
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)11,7 M€en 2 lotesAdjudicado· elVer los 2 lotesOcultar lotes
Lotes de «Servicio de atención de incidencias, obras de reparación y reformas necesarias para la gestión del mantenimiento del parque edificatorio del O.A.L. Viviendas Municipales de Bilbao» Lote Adjudicatario Importe Estado Lote 1LOTE A: listado de edificios especificado en el Anexo I-PCT. Lote 1 ·Enviser Servicios Medioambientales S.A.5,6 M€ 5,6 M€ Adjudicado Lote 2LOTE B: listado de edificios especificado en el Anexo I-PCT. Lote 2 ·Campezo Obras y Servicios SA6,2 M€ 6,2 M€ Adjudicado Proyecto, dirección de la obra, dirección de ejecución ,calidad y coordinación seguridad y salud, Irumineta 24-26-28-30, para Mancomunidad de propietarios, asistencia técnica OAL VVMM .
Bilbao, BizkaiaServicios
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)130 mil €presupuestoPlazo cerrado
Cómo citar esta página
OpenDataLicit, «Obras de rehabilitación Comunidad de Larrakoetxe 1 (Bilbao), con eficiencia energética y mejora de la accesibilidad asistencia técnica del OAL VVMM de Bilbao», expediente AT-LARRAKOETXE1-OBRA, a partir de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. https://opendatalicit.com/licitaciones/7079053-obras-de-rehabilitacion-comunidad-de-larrakoetxe-1-bilbao-con-eficiencia.