Contrato adjudicado
El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras comprendidas en el “Plan de Reasfaltados viales” para el municipio de El Tanque. El objetivo principal consiste en favorecer el desarrollo integral y sostenido del municipio y evitar el deterioro de las infraestructuras existentes
Alcaldía del Ayuntamiento de El Tanque adjudicó el 27 de diciembre de 2021 este contrato de obras a Viales y Obras Públicas, S.A. por 49.400 €, un 2 % por debajo de su presupuesto (la baja mediana en este organismo es del 5 %), entre 4 ofertas, frente a una mediana de 3 en este organismo.
Alcaldía del Ayuntamiento de El TanqueObrasAbierto simplificadoTenerife
- Presupuesto
- 50,3 mil €
- sin IVA
- Importe adjudicado
- 49,4 mil €
- sin IVA
- Baja
- 2 %
- sobre el presupuesto sin IVA
- Ofertas recibidas
- 4
Cómo contamos
Cada lote adjudicado a una empresa cuenta como un contrato, tanto si está adjudicado como si ya está formalizado (firmado). Las licitaciones desiertas, desistidas, renunciadas o anuladas no cuentan. En los acuerdos marco con varias empresas por lote, cada una cuenta como adjudicataria aunque no tenga importe individual. Los importes son sin IVA, tal como los publica la Plataforma; los de Transparencia Catalunya incluyen IVA y se marcan como «IVA inc.». En los acuerdos marco en que todas las empresas de un lote figuran con el mismo importe, ese importe es el techo del lote: no se atribuye a ninguna empresa y en el organismo se cuenta una vez. Los importes más de 50 veces superiores a su presupuesto (y de más de 1 M€) se muestran como dudosos y no se suman. Las comparaciones de ofertas usan la mediana de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses (un valor por lote) y solo se muestran con al menos 10 lotes del organismo o 30 del sector. La baja se calcula por lote, frente a su presupuesto sin IVA; «con baja» es más de un 0,5 % por debajo y la baja mediana se toma solo entre esos, porque muchos contratos se adjudican por su presupuesto exacto (precios unitarios o importes máximos). Mismo periodo y mismos mínimos de muestra que las ofertas. La concentración y las cuotas de cada empresa se calculan sobre el importe atribuido a empresas: sin los techos de acuerdo marco, los importes dudosos ni las adjudicaciones a agrupaciones sin empresa identificada. El desglose por lotes está completo desde 2024; en años anteriores solo conocemos el lote principal de cada licitación. Más en la metodología.Adjudicatario
| Adjudicatario | Importe | Estado |
|---|---|---|
| Viales y Obras Públicas, S.A.Adjudicado | 49.400 € | Adjudicado |
Cómo se compara
Calculado por OpenDataLicit con todos los contratos de la Plataforma
Competencia
| Referencia | Ofertas |
|---|---|
| Este contrato | 4 |
| Este organismo11 lotes · mediana | 3 |
| Construcción y Obras (obras)64.279 lotes en España · mediana | 2 |
| Toda España495.744 lotes · mediana | 2 |
Contratos con una sola oferta: 18 % de los lotes de este organismo · 33 % en Construcción y Obras (obras) · 47 % en toda España.
Medianas de los lotes adjudicados en los últimos 24 meses, un valor por lote.
Baja
Se adjudicó con una baja del 1,8 %. En este organismo, el 100 % de los contratos se adjudica con baja, y la mediana de esa baja es del 4,6 %.
| Referencia | Con baja | Baja mediana |
|---|---|---|
| Este contrato | — | 1,8 % |
| Este organismo10 lotes | 100 % | 4,6 % |
| Construcción y Obras (obras)59.592 lotes en España | 75 % | 9,9 % |
| Toda España412.306 lotes | 58 % | 15 % |
Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.
Concentración
Las 5 empresas que más ganan con Alcaldía del Ayuntamiento de El Tanque suman el 69 % de lo que adjudica (4,2 M€ en total).
Relación de la empresa con el organismo
Es el primer contrato de Viales y Obras Públicas, S.A. con este organismo.
Criterios de adjudicación
Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos
| Criterio | Tipo | Peso |
|---|---|---|
| Oferta Económica | — | 35 |
| Compromiso de mejoras 1 | — | 15 |
| Compromiso de mejoras 3 | — | 10 |
| Menor plazo de ejecución | — | 15 |
| Ampliación de plazo de garantía | — | 15 |
| Compromiso de mejoras 2 | — | 10 |
Pliegos y documentos
Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público
- PCAP 2907_2021.pdfPliego administrativo(abre en una pestaña nueva)
- PPT Protecto.pdfPliego técnico(abre en una pestaña nueva)
- 41b20fd7-96b3-423a-bd72-29ff3a4b8974Documento(abre en una pestaña nueva)
- 95854466-ab1a-41d8-b404-32026a12cd28Documento(abre en una pestaña nueva)
- c59bf1df-a3b6-4898-b355-cbd8ad702303Documento(abre en una pestaña nueva)
- 4c8536d3-0b01-4f3e-89b7-d3e9aafb5139Documento(abre en una pestaña nueva)
- 6e223893-3e65-4dd1-bb35-44bbb6bc8e30Documento(abre en una pestaña nueva)
Más licitaciones del organismo
Ejecución del proyecto de obras denominado "Proyecto para la mejora y reforma del Cementerio Municipal"
CanariasObras
Adjudicada a Cecimon Reformas y Construcciones, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)100,2 mil €Formalizado· firmado elSuministro de programa de control integral para la gestión de horarios del personal de la corporación local del Ayuntamiento de El Tanque.
CanariasSuministros
Adjudicada a Sistemas Digitales de Informática, S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)1.698 €Adjudicado· elProyecto de ejecución de la mejora de la red de distribución de aguas de la Calle Alcalde Santiago Álvarez Martel del Sector Cruz Grande
CanariasObras
Adjudicada a Tagua S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)97,8 mil €Formalizado· firmado elServicios de asesoría laboral y gestión de nominas y seguros sociales del Ayuntamiento de El Tanque.
CanariasServicios
Adjudicada a Estudio Juridico 4,S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)18,9 mil €Adjudicado· elContrato de prestación del servicio (gestión, mantenimiento, socorrismo y limpieza) en la piscina municipal del Ayuntamiento de El Tanque
TenerifeServicios
Adjudicada a Osventos Innovación en Servizos S.L.
Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)105 mil €Adjudicado· el
Cómo citar esta página
OpenDataLicit, «El objeto del contrato consiste en la ejecución de las obras comprendidas en el “Plan de Reasfaltados viales” para el municipio de El Tanque. El objetivo principal consiste en favorecer el desarrollo integral y sostenido del municipio y evitar el deterioro de las infraestructuras existentes», expediente 2907/2021, a partir de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. https://opendatalicit.com/licitaciones/8666959-el-objeto-del-contrato-consiste-en-la-ejecucion-de-las-obras-comprendidas-en-el.