Saltar al contenido
OpenDataLicit

Licitación abierta

Instalación de gas natural y reforma de sala de calderas en centros docentes de la Provincia de Huesca (2 lotes)

Expediente(A02004969)-1/2020/HUEDUC/OBRASExpediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)Pendiente de adjudicación

Departamento de Educación, Cultura y Deporte licita este contrato de obras con un presupuesto de 189.402 € sin IVA. Las ofertas se pueden presentar hasta el 27 de mayo de 2020.

Departamento de Educación, Cultura y DeporteObrasAbiertoUrgenteHuesca

Presupuesto
189,4 mil €
sin IVA
Duración
2 meses
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Último cambio en el expediente el

Qué suele pasar en contratos parecidos

Lo que ha pasado en los últimos 24 meses en contratos parecidos. No es una previsión.

Competencia esperada

Este organismo suele recibir 2 ofertas por contrato; en el 45 % solo hubo una.

Ofertas recibidas frente a la mediana de contratos comparables (últimos 24 meses)
ReferenciaOfertas
Este organismo219 lotes · mediana2
Construcción y Obras (obras)64.418 lotes en España · mediana2
Toda España496.156 lotes · mediana2

Contratos con una sola oferta: 45 % de los lotes de este organismo · 33 % en Construcción y Obras (obras) · 47 % en toda España.

Baja habitual

El 79 % de los contratos de este organismo se adjudica por debajo del presupuesto, con una rebaja mediana del 17 %.

Baja sobre el presupuesto en contratos comparables (últimos 24 meses)
ReferenciaCon bajaBaja mediana
Este organismo217 lotes79 %17 %
Construcción y Obras (obras)59.730 lotes en España75 %9,9 %
Toda España412.694 lotes58 %15 %

Si se adjudica con baja, la mediana supondría unos 156.825 € sobre su presupuesto de 189.402 € sin IVA.

Lotes adjudicados en los últimos 24 meses, frente a su presupuesto sin IVA. «Con baja»: más de un 0,5 % por debajo; la mediana, solo entre esos.

Quién suele ganar

Las 5 empresas que más han ganado con Departamento de Educación, Cultura y Deporte en Construcción y Obras (obras) en los últimos 24 meses (de 39 distintas).

Empresas con más importe adjudicado por Departamento de Educación, Cultura y Deporte en Construcción y Obras (obras) en los últimos 24 meses
#EmpresaImporte
1Construcciones Mariano López Navarro, S.A.5 contratos21,1 M€
2Papsa Infraestructuras, S.A.1 contrato4,3 M€
3Acyc Obras y Servicios, SLU1 contrato2,9 M€
4Proviser Iberica, S.L.U.2 contratos2,7 M€
5Compañía de Obras Públicas, Hormigones y Asfaltos, S.L.U - Copha1 contrato1,8 M€
Ver todos los adjudicatarios

Criterios de adjudicación

Cómo se valoraron las ofertas, con su peso en puntos

Criterios de adjudicación de «Instalación de gas natural y reforma de sala de calderas en centros docentes de la Provincia de Huesca (2 lotes)»
CriterioPeso
Mejoras en el control de calidad5
Planificación y programa de trabajo5
Ampliación del plazo de garantía20
Mejoras complementarias25
Memoria de ejecución de la obra15
Oferta económica30

Pliegos y documentos

Alojados en la Plataforma de Contratación del Sector Público

Más licitaciones del organismo

Ver todas

  1. Emergencia Cubierta ceip Julian Sanz Ibañez

    ZaragozaObras

    Adjudicada a Global Construcción e Infraestructura Sostenible

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    308,9 mil €Formalizadofirmado el

  2. Contrato de Obras: Caldera CEIP "Miguel Servet" de Fraga

    Fraga, HuescaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    206,8 mil €presupuestoPlazo cerrado

  3. Contrato de Obras: Cubierta CRA "La Candeleta" en Fonz

    Fonz, HuescaObras

    Adjudicada a Construcciones y Transportes Albalate

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    75,6 mil €Adjudicadoel

  4. FITE.- Adecuacicón aulario FP San Blas

    TeruelObras

    Adjudicada a Promociones Altogra SL

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    443 mil €Formalizadofirmado el

  5. Contrato Obras: Ascensor CEIP "San Juan de la Peña" Jaca

    Jaca, HuescaObras

    Expediente en PLACSP(abre en una pestaña nueva)
    108,5 mil €presupuestoResuelta
Ver el expediente en la Plataforma de Contratación(abre en una pestaña nueva)
Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público (Ministerio de Hacienda) · Último cambio en el expediente el

Cómo citar esta página

OpenDataLicit, «Instalación de gas natural y reforma de sala de calderas en centros docentes de la Provincia de Huesca (2 lotes)», expediente (A02004969)-1/2020/HUEDUC/OBRAS, a partir de datos de la Plataforma de Contratación del Sector Público. https://opendatalicit.com/licitaciones/5789580-instalacion-de-gas-natural-y-reforma-de-sala-de-calderas-en-centros-docentes-de.

Cómo citarnos